查文庫>加工合同> 關於加工合同範文集合九篇

加工合同

關於加工合同範文集合九篇

  在人們愈發重視契約的社會中,關於合同的利益糾紛越來越多,簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那麼合同要怎麼擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編收集整理的加工合同9篇,僅供參考,大家一起來看看吧。

加工合同 篇1

  承 攬 方:____________________________________

  法定代表人:____________ 職務:____________

  地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

  定 作 方:____________________________________

  法定代表人:____________ 職務:____________

  地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

  定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條 加工成品__________________________________________

  第二條 加工成品質量要求________________________________________________

  第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

  1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

  2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

  第四條 技術資料、圖紙提供辦法

  1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

  3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

  第五條 價款或酬金

  價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

  第六條 驗收標準和方法

  1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

  2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3、當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

  第七條 交貨的時間和地點

  1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

  2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條 包裝要求及費用負擔__________________________________________________________

  第九條 運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________

  第十條 結算方式及期限__________________________________________________________

  第十一條 其他約定__________________________________________________________

  第十二條 承攬方的違約責任

  1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

  3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

  6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

  7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

  9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

  10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

  第十三條 定作方的違約責任

  1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。 2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

  3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條 不可抗力

  在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條 糾紛的處理

  加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:

  1.向仲裁機關申請仲裁;

  2.向人民法院起訴。

  本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

  定作方:________________________ 承攬方:________________________

  代表人:________________________ 代表人:________________________

  ____年____月____日 ____年____月____日

加工合同 篇2

  甲方(委託方):地址:

  乙方(加工方):地址:

  就甲方委託乙方加工服裝業務相關事宜,甲乙雙方經充分協商訂立合同如下:

  一、本合同是確定甲乙雙方業務合作的基本檔案,適用於雙方每次的服裝加工業務。甲方每次委託乙方加工服裝業務,均須填寫的《服裝外發委託加工單》或其他檔案是本合同的有機組成部分。

  二、乙方須按甲方的指示,開貨前必須先做產前辦供甲方批示,產前辦批核合格後方可開裁大貨,如未經甲方批示合格產前辦即開裁大貨所造成的損失均由乙方負責。

  三、未經甲方同意,乙方不得將甲方貨品外發第三方加工廠,如有違者,甲方將不予結算加工費(特別指示),並由乙方承擔造成的一切損失。

  四、乙方一定要按合同約定貨期交貨, 如因乙方單方面原因逾期向甲方交貨,每逾期一天,甲方有權在乙方全額加工費中扣除3%金額作為逾期交貨違約金。並且在必要時,甲方有權將裁片、輔料等收回,而乙方必須無條件將裁片、輔料等退回。

  五、驗貨標準:乙方必須無條件地配合甲方QC工作,生產過程中發現的問題要及時整改,不得拖延。如乙方交付的貨品不符合合同規定的品質,甲方可拒收貨品,並要求乙方賠償因品質造成的一切損失。

  六、運輸方式:乙方自行安排車輛到甲方單位收面輔料以及其他物料,運輸費用由乙方負擔。甲方自行到乙方單位收成品,運輸費由甲方負擔。如果甲方安排車輛送面輔料以及其他物料到乙方,運輸費用由甲方承擔;乙方則需負責送成品到甲方並承擔運輸費用。

  七、線、輔料以及包裝物料由甲方提供,但如超過雙方確認之用量損耗,乙方須自行補訂或由甲方代訂,代訂費用由乙方負責。

  八、乙方送出的成品必須在進倉前全檢,進倉後甲方將按照樣板、確認樣衣及工藝說明書等確定的標準不定期抽查,不合格品將會扣款處理:

  1、嚴重加工質量問題的產品,甲方將按成本價雙倍扣罰後,並在季末拆除商標返還給乙方處理。嚴重質量問題主要包括以下幾個方面:

  (1)羽絨製品嚴重鑽絨、漏絨、受潮絨非甲方指定含量(或非甲方提供)的絨,少絨產品;

  (2)尺寸嚴重偏差,上下1.5公分及以上的;

  (3)產品嚴重掉扣的;

  (4)產品嚴重色差的;

  (5)縫製工藝嚴重質量問題的;

  (6)產品嚴重油汙,髒跡的;

  (7)有其他嚴重質量問題甲方不能接受的。

  九、加工費根據實際交貨數量支付,次品須全部退回甲方。甲方不能走貨的次品,甲方有權要求乙方按按每件的成本價賠償,如按FOB價計,甲方會退回次品乙方。如乙方私自將甲方成品在市場銷售,甲方會向工商局報案侵權之處,並追究一切損失賠償。

  十、合同簽訂前,甲乙雙方需議定加工價格。簽訂本合同後,不允許再次議價。因價格

  事項爭議而影響交貨期造成甲方的損失,乙方須雙倍賠償給甲方(特別宣告),並且在必要時,甲方有權將裁片、輔料等收回;而乙方必須無條件將面輔料及裁片等退回給甲方。

  十一、付款期限:合同期限內全數交完成品後30天,付款實際金額以結算單為準。 十二、甲方逾期供料的,乙方應及時向甲方書面提出順延交貨期限的要求,順延貨期以甲方確認為準。否則乙方領齊料後兩天內不提出異議視同預設,維持原成品交貨期不變。如甲方倉庫備齊紗料、布料、輔料而乙方不依期提貨導致耽誤貨期,損失責任由乙方承擔。

  十三、如因乙方單方面原因逾期交貨導致甲方客戶取消訂單,甲方有權不收貨,由此引致甲乙雙方的經濟損失均由乙方負責承擔。

  十四、由於乙方交付的產品質量不合格、數量短少、逾期交貨、不能交貨等原因造成的甲方全部損失,均由乙方負擔。甲方的全部損失包括但不限於以下情形:

  1、甲方支出的物料採購費用、運費、人工工資及其他成本;

  2、甲方的預期利潤;

  3、甲方客戶的扣款;

  4、甲方客戶索賠款項(包括但不限於按甲方客戶確定的市場銷售價索賠款項);

  5、甲方處理與甲方客戶或乙方之間爭議所支付的交通、人工工資、訴訟費用、律師服務費等支出。

  6、因乙方交付的產品質量不合格而需要返工的,甲方有權決定由哪方負責返工。其中由甲方負責返工的, 乙方應按每小時20元的標準支付返工費用,返工時間由甲方確定。

  十五、合作過程中如有未盡事宜,可以透過友好協商解決,協商不成,任一方均可向甲方所在地人民法院起訴。

  十六、簽訂合同時,敬請一一閱讀詳細本合同條款。本合同一式兩份,經雙方簽字蓋章後生效。甲乙雙方各執一份,均具法律效力。

  甲方 乙方

  廠名: 廠名:

  電話: 電話:

  傳真: 傳真:

  甲方簽字: 乙方簽字:

  簽字日期: 簽字日期:

加工合同 篇3

  合同編號:______________

  簽訂日期:______________

  甲:____________________

  乙:____________________

  經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。

  品(材料)名

  規格、型號

  單位

  數量

  單價

  金額

  交貨日期

  超欠幅度%

  貨款共計人民幣(大寫)

  1.質量標準:______________________________________

  2.交貨(運輸)辦法及地點:________________________

  3.質量檢驗及驗收辦法:____________________________

  4.包裝要求及費用負擔:____________________________

  5.結算辦法及期限:________________________________

  6.原材料供應辦法:________________________________

  7.其他:

  經濟責任:

  甲方承擔

  (1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失________________。

  (2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值的違約金。

  (3)自提產品未按規定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之一的違約金。

  (4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

  (5)未按合同規定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

  (6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。

  (7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。

  (8)其他

  乙方承擔

  (1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,並承擔因此造成的損失。

  (2)未按合同規定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,並承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值的 ______違約金。

  (3)包裝不符合合同規定的,必須返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。

  (4)未按合同規定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

  (5)不符合合同規定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

  (6)產品錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

  (7)其他:____________________

  甲乙雙方由於人力不可抗拒的原因而不能履行合同時,經雙方協商或有關機關查實證明,可免予承擔經濟責任。

  本合同一式_______ 份。有效期自______年______月______日到_______年______月______日止

  甲方: 代表人:

  地址: 電話:

  開戶銀行: 賬號:

  乙方: 代表人:

  地址: 電話:

  開戶銀行: 賬號:

加工合同 篇4

  ____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守,機械外加工合同協議書。

  第一條 加工成品編號 名稱 規格 單位 數量 備註

  第二條 加工成品質量要求第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

  2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

  第四條 技術資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

  3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

  第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

  第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

  2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3.當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

  第七條 交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

  2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條 包裝要求及費用負擔第九條 運輸辦法及費用負擔第十條 結算方式及期限第十一條 其他約定第十二條 承攬方的違約責任一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,合同範本《機械外加工合同協議書》。

  二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

  三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

  六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

  七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

  九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

  十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

  第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

  三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條 不可抗力在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:

  1.向仲裁機關申請仲裁;

  2.向人民法院起訴。

  本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

  定作方:________________________

  代表人:________

  ____年____月____日

  承攬方:________________________

  代表人:________

加工合同 篇5

  單位名稱:(甲方)________________________________

  單位名稱:(乙方)__________

  第一條、工程概況

  1、工地名稱:____________________________________

  2、工地位置:____________________________________

  3、門窗面積:____________________________________

  4、工程時間_____天(因受風、雨、停電等不可抗拒因素影響工期順延)

  5、工程單價:_______元,預計工程量______平,工程總造價_______元(結算按照實際平數計算)

  6、安全施工:乙方應安全施工,如造成事故責任和因此發生的費用,均由乙方承擔,與甲方無關。

  第二條、付款方式:

  1、甲、乙雙方簽字後甲方支付乙方工程款______元。

  2、工程量完成至上框,甲方付乙方______元。

  3、工程量完成至上扇, 甲方付乙方______元。

  4、安裝結束後經甲方驗收合格簽字後,應支付工程總造價的_______元,剩餘______作為保脩金,保修期滿後無條件支付,保修期為___年。

  第三條、門窗要求:_________________________________________

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  第四條、質量要求:

  1、乙方按設計圖紙施工。若設計變更通知設計單位,嚴格遵守國家有關施工規範施工。如不遵守施工規範,損失由乙方負責。

  2、施工過程中,甲方提出變更原設計方案,更改部分的造價另籤。

  第五條:如出現合同外事宜由甲乙雙方協商解決。

  第六條:本合同一式三份,都具有法律效力。

  甲方(蓋章)____________ 乙方(蓋章)_____________

  地址:___________________ 地址:____________________

  法人代表人:_____________ 法人代表人:______________

  電話:__________________ 電話:___________________

  手機:__________________ 手機:____________________

  日期:__________________ 日期:____________________

加工合同 篇6

  進料加工貿易合同的格式和條文同一般貿易合同相同,只是進料加工貿易中原料來自境外,成品出口境外,而且提供原料的外商和購買成品的外商並不一定是同一個。下面,我們舉一個沒有進出口經營權的企業開展加工貿易時所簽訂合同,共包括中方兩家企業的.出口代理協議、進口代理協議、加工協議及中方外貿企業同國外客商簽訂的進料合同、成品銷售合同五個部分。

  第一部分:出口代理協議書

  甲方:北京某皮革有限公司

  地址:中國北京市順義縣

  電話:

  傳真:

  乙方:中國某進出口有限公司

  地址:北京市()路()號

  電話:

  傳真:

  甲乙雙方經友好協商,就甲方委託乙方代理皮革進料加工,皮革製品出口業務達成如下協議:

  一、甲方委託乙方代理皮革進料加工,皮革製品出口至香港業務,乙方接受甲方委託。

  二、合同標的:

  產品名稱:

  數量:

  合同金額:

  擬出運日期:

  出運港:

  到貨港:

  外方付款結算方式:

  三、雙方責任及義務:

  (—)甲方職責:

  1.負責與外商簽訂所有出口合同,並對合同的全部內容負責;

  2.負責安排生產、出運、交貨;

  3.負責向乙方提供工廠開具的增值稅發票、納稅繳款書及運費等正式發票;

  4.承擔業務的全部費用及風險,保證按合同條款(合同標的)的全部內容執行,並向乙方支付出口代理手續費(乙方收匯)。

  (二)乙方職責:

  1.負責按甲方提供的合同內容對外簽訂出口合同;

  2.提供出口貨物商檢、報關、出運和結匯等工作所需的單據;

  3.負責出口結匯;

  4.結匯後一週內,將貨款轉付甲方帳戶。

  四、違約責任:

  如因任何一方未履行本協議規定的責任而給對方造成的經濟損失,由違約方承擔。

  五、甲方出具的擔保函是本協議不可分割的一部分。

  六、本協議一式兩份,雙方各執一份。自簽字之日起生效,具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

  第二部分:進口代理協議

  協議號:

  甲方:北京某皮革有限公司

  地址:

  電話:

  傳真:

  乙方:中國某進出口有限公司

  電話:

  傳真:

  甲乙雙方經友好協商,就甲方委託乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料業務達成以下協議:

  一、甲方委託乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料,乙方接受甲方的委託。詳細條款參見合同(編號)。

  二、雙方責任義務:

  (一)甲方責任:

  1。 負責與外方商定所有合同條款,並對合同的全部內容及交貨內容負責。

  2.及時向乙方支付定金及貨款。定金為合同總金額的25%,於雙方協議簽訂三日內支付,其餘75%貨款由甲方提供工廠擔保,並於信用證開出後十天內付清,擔保函是本協議不可分割的一部分。

  3.按時支付乙方代理手續費,比例為合同金額的3%,於協議簽訂三日內支付。

  4.預付港口一切費用(報關、接貨、滯報、滯箱費等),預計為()元(根據實際費用結算金額,多退少補)。支付銀行利息(二個月,金額為 )及銀行費用。

  5。保證該票貨物進口加工後以得利公司名義再出口,詳見雙方出口代理協議。

  (二)乙方責任

  1。根據甲方提供的外銷合同條款對外簽約,祥見合同(編號)。

  2.負責辦理進料加工手冊及其它相關手續。

  3.負責代甲方辦理報關、接貨等手續。

  4。及時將有關單據轉交甲方。

  5。如發生索賠等經濟糾紛,乙方可在甲方委託下,代辦有關涉外手續。

  三、甲乙雙方應各自履行職責義務,如在各自職責範圍內出現問題或發生損失由各自承擔責任。

  四、本協議未盡事宜,雙方另行協商解決。

  五、本協議與甲方出具的擔保函同時生效。

  六、本協議一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

  第三部分:加工協議

  協議號:

  甲方:中國某進出口有限公司

  地址:

  電話:

  傳真:

  乙方:北京某皮革有限公司

  地址:

  電話:

  傳真:

  甲乙雙方經友好協商,就甲方委託乙方加工鹽漬牛皮業務達成以下協議:

  一、甲方委託乙方加工鹽漬牛皮,乙方接受甲方的委託。詳情如下:

  1.進料名稱、數量:鹽漬牛皮5340張

  2.加工成品名稱、數量:

  (1)牛皮革301,176平方英尺;

  (2)二層部層藍溼革4,806張(160,200平方英尺)

  3.合理損耗比例:

  (1)牛皮革:消耗6%

  (2)二層部層藍溼革:若以張(PC)為單位計,消耗10%;若以平方英尺為單位計,消耗約為50%。

  4.加工費用:USD35,000.00

  5.加工期限:1997年12月12日—1998年7月底

  6.包裝標準:適合海運的塑膠包裝

  『』

  二、雙方責任義務:

  (一)甲方責任:

  1.負責及時提供原料及輔料,並保證原料質量。

  2.及時向乙方支付加工費用,合計:USD35,000.OO。

  (二)乙方責任:

  1.按甲方要求的標準加工成品與半成品。

  2.按合同規定日期及數量交貨給甲方。

  3.允許甲方在生產期間派人駐廠監督生產。

  三、甲乙雙方應各自履行職責與義務,如在各自職責範圍內

  出現問題而給對方造成的直接及間接經濟損失由責任人承擔。

  四、本協議未盡事宜,雙方另行協商解決。

  五、本協議一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

加工合同 篇7

  甲 方:______

  地 址:______ 電話:______

  法定代表人:________________ 職務:____________ 國籍:____________

  乙 方:______

  地 址:______ 電話:______

  法定代表人:________________ 職務:____________ 國籍:____________

  茲經雙方同意,甲方委託乙方在________________加工________________________________ ,其條款如下:

  1.來料加工和來件裝配的商品和數量:

  商品名稱;

  數量.........共計 臺。

  2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在 或 購買,清單附於本合同內。

  3.每種型號的加工費如下

  (大寫:______ 美元);

  (大寫:______ 美元);

  (大寫:______ 美元)。

  4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至____________,若有(某地)短少或破損,甲方應負責補充供應。

  5.甲方應於成品交運前1個月,開立信用證(或電匯全部加工費)用於由乙方在____________或____________購買零配件、消耗品及原料費用。

  6.乙方應在雙方同意的時間內完成____________型標準____________的加工和交運,不得延遲,凡發生無法控制的和不可預見的情況例外。

  7.零件及原料的損耗率:加工時零件及原料損耗率為______%,其損耗部分由甲方供應,如損耗率超過_____%,應由乙方補充加工所需之零件和原料。

  8.若甲方誤運原料及零件,或錯將原料及零件超運,乙方應將超運部份退回,其費用由甲方承擔,若遇有短缺,應由甲方補充。

  9.甲方提供加工____________標準____________零件和原料,乙方應嚴格按規定的設計加工,不得變更。

  10.技術服務:

  甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到____________的要求,協助培訓乙方的技術人員,並允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪____________美元,其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責。

  11.與本合同有關的一切進出口手續,應由乙方予以辦理。

  12.加工後的標準____________乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主。

  13.其他條件:

  標準____________的商標由甲方提供,若出現法律糾紛,甲方應負完全責任;

  若必要時乙方在____ 或____ 購買加工標準____ 的零件及原料,其品質必須符合標準並事先需經甲方核准;

  為促進出口業務,乙方應儲備標準____ 樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運來的零件及原料中報銷。

  14.本合同一式二份,甲方與乙方在簽字後各執一份。

  甲方:____________________ 乙方:____________________

  代表:____________________ 代表:____________________

  ____年____月____日 ____年____月____日

加工合同 篇8

  合同編號: 第 號

  甲方:

  乙方: 公司

  為了明確雙方之間的權利與義務,根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方經共同協商一致,就甲方委託乙方加工成型鋼筋事宜達成協議如下,以示信守。

  一、委託事項

  甲方委託乙方承擔 (工程)專案(以下簡稱專案)的成型鋼筋加工工作,乙方按照甲方提供的成型鋼筋配筋單中標註的規格、圖示尺寸、數量進行加工。

  二、合同工期

  本合同工期自 年 月 日起至 年 月 日止。合同工期提前或順延的,由甲乙雙方另行協商確定。

  三、甲方的權利與義務

  (一)甲方的權利

  1、甲方有權要求乙方按時、保質、保量完成成型鋼筋加工工作。

  2、甲方有權監督、指導乙方生產,有權對乙方加工質量進行抽檢。

  3、按照本合同約定甲方享有的其他權利。

  (二)甲方的義務

  1、按照合同約定向乙方提供符合國家標準及專案要求的鋼筋原材料。

  2、合同生效後3日內,甲方應以書面的形式向乙方進行技術交底並提供施工圖紙及圖紙會審記錄等有效性技術檔案。交底資料中應詳細說明所承攬專案段號編制情況,各軸線位置,計劃施工進度,以及成型鋼筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。

  3、按照雙方約定,由甲方組織形成圖紙翻樣技術小組,負責施工圖紙的鋼筋計算與翻樣工作。

  4、甲方應按工程進度計劃提前5日向乙方提供本合同成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日),配筋單上的目錄應註明起止編號、使用部位及合理的工期要求,且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字,並在工程名稱處加蓋甲方公章後生效。

  5、按照本合同約定提貨或接收乙方交付的成型鋼筋產品。

  6、按照合同約定及時足額向乙方支付合同價款,不得拖欠。

  7、甲方提供授權經辦人簽字字型體樣作為本合同附件,明確其授權範圍。甲方更換授權經辦人員時應及時通知乙方,否則應承擔由此產生的法律責任。

  8、對乙方提出的任何質疑或異議,甲方應當在12小時內予以書面澄清或解答。

  9、需要乙方現場加工時,甲方應提供滿足加工需求的加工場地,並負責將水、電源(符合乙方加工用動力電源需求)接入鋼筋加工現場;現場加工時,水、電費由甲方承擔,鋼筋加工製作裝置以及場地內其餘設施由乙方自行解決。

  四、乙方的權利與義務

  (一)乙方的權利

  1、要求甲方按照合同約定及時足額支付合同價款。

  2、要求甲方按照合同約定提供符合國家標準及專案要求的鋼筋原材料。

  3、按照本合同約定乙方享有的其他權利。

  (二)乙方的義務

  1、本合同生效後,乙方應積極準備生產,確保甲方工程專案施工進度。

  2、鋼筋原材料經驗收合格後,乙方方可進行加工。

  3、乙方收到甲方提供的成型鋼筋配筋單後,應認真校對,如圖示尺寸、規格、數量標註無法正確識別時應及時與甲方聯絡。

  4、乙方製作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求,並在產品上以標牌的形式標註成型鋼筋使用部位的編號號、尺寸、幾何圖形、數量。每一編號的鋼筋提供標牌一張。

  5、乙方特殊作業人員和施工操作人員必須具有相關的上崗證書。

  6、接受甲方的監督、指導,協助甲方工作人員進行產品抽檢工作。

  7、嚴格按照工藝標準進行操作,合理套材降低損耗。

  8、乙方保證使用甲方提供的原材料進行加工,不得調換使用其他材料。

  9、乙方負責完成鋼筋機械連線試樣的製作,並及時通知甲方試驗人員送樣檢測。

  五、鋼筋原材料供應

  1、甲方提供鋼筋原材料應符合《鋼筋混凝土用鋼第1部分熱軋光圓鋼筋》(GB1499.1-20xx)及《鋼筋混凝土用鋼第2部分:熱軋帶肋鋼筋》(GB1499.2-20xx)規定的標準。

  2、甲方應委派專人負責鋼筋原材料的接收、檢驗工作,並負責將鋼筋原材料運至乙方指定地點。驗收合格後,甲方將鋼筋原材料交付乙方,甲乙雙方共同簽署交接記錄。鋼筋採購合同、產品合格證、質保卡、產品說明書、檢驗報告等資料作為交接記錄附件交乙方備案。

  3、甲方對其所提供鋼筋原材料的質量負責,對原材料存在的質量缺陷,應及時協調材料供應商予以修理、更換。乙方接收甲方提供的鋼筋原材料,並不免除甲方承擔的質量責任。

  4、乙方有權對甲方供應的鋼筋原材料質量進行重新檢驗,檢驗費用計入合同價款。

  六、設計變更

  1、如遇工程設計變更,甲方應及時以書面形式通知乙方暫停加工,合同工期相應順延。

  2、工程設計變更後,甲方應重新向乙方進行技術交底,並協商確定合同工期。甲方應及時以書面形式提供補充配筋單,補充配筋單應標註“急配”字樣及合理的工期要求。

  3、發生設計變更的,乙方已按甲方要求投入加工生產的費用及由此產生的損失由甲方承擔。

  七、產品質量要求

  1、乙方加工後的成型鋼筋產品質量應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規範》(GB50204-20xx)的規定。

  2、對成型鋼筋產品的其他要求 。

  八、安全與文明施工

  1、乙方在履約過程中,應做好安全教育、安全防護及文明施工,保證施工安全和人身安全;發生事故,應積極採取有效措施防止損失擴大,因乙方組織、指揮不當或安全措施不完備等原因造成的安全事故由乙方承擔全部責任與損失。

  2、甲方認為乙方工作中的安全措施不力、設施不足,有權要求乙方限期改正。

  3、乙方夜間施工應提供足夠的照明和警示標誌,確保安全。

  九、運輸及檢驗

  1、乙方交付的成型鋼筋應當採用相應標準的保護措施進行妥善包裝。

  2、乙方按照合同約定完成成型鋼筋加工工作後,以傳真形式書面通知甲方提貨。甲方應當在收到乙方通知後3日內安排提貨。

  3、甲方委派的提貨人員應當持有甲方出具的書面授權檔案,否則,乙方有權拒絕交貨。

  4、甲方提貨的,甲方應在提貨時完成成型鋼筋的驗收工作。成型鋼筋經驗收合格交付甲方後,甲方應填寫收貨回執單交於乙方。成型鋼筋交付後,發生毀損、滅失的風險由甲方承擔。

  5、採用乙方送貨的,甲方應指定交貨地點。成型鋼筋運至指定地點後,甲方應當場驗收,驗收合格後填寫收貨回執單交於乙方。

  6、甲方未經驗收即接受成型鋼筋產品或將成型鋼筋產品加以使用的,視為成型鋼筋產品驗收合格。

  7、成型鋼筋驗收不合格的,乙方應及時予以修理、更換、重做,由此產生的費用由乙方承擔。

  十、合同價款

  合同總價款預計為人民幣 萬元,以實際結算金額為準。

  (1)本合同螺紋鋼筋加工損耗係數按 %計取,螺紋鋼筋加工結算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為:結算價款=收貨回執單記載的重量*(1+損耗係數)*加工結算單價。

  (2)本合同線材鋼筋加工損耗係數按 %計取,線材鋼筋加工結算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為:結算價款=收貨回執單記載的重量*(1+損耗係數)*加工結算單價

  (3)本合同所稱加工結算單價包括成型製作費、稅金等交付甲方使用前的所有費用,不含直螺紋接頭加工、套筒費用。

  (4)鋼筋機械連線頭 元/個(鋼筋不分材質、規格加工套絲、不含套筒,並戴好保護帽),按照收貨回執單記載的數量結算。

  (5)採用乙方送貨的,乙方支付的運輸費、裝卸車費等配送費用據實結算,計入合同總價款。

  合同總價款為上述各項金額之和。

  十一、結算與支付

  1、成型鋼筋經驗收合格交付甲方後,乙方書面或以傳真形式向甲方提交成型鋼筋結算單,甲方應在收到結算單後3日內書面或以傳真形式對結算單予以確認。如甲方未按時確認也沒有提出異議,視為甲方對該成型鋼筋結算單予以確認。

  2、合同價款按月結算,甲方於每月10日前按照結算單記載的金額向乙方支付上月合同價款。(定期結算方式)

  或:甲方於本合同簽訂後3 日內支付合同總價款的 %,即人民幣 元,其餘價款在乙方完成本合同全部工作內容後 日內支付。(預付款方式)

  3、甲方以乙方接受的銀行承兌匯票(六個月之內不計貼息)或銀行支票付款,付款時乙方須提供正式有效發票。

  十二、節餘鋼筋的處理

  1、本合同全部成型鋼筋加工完畢後,甲乙雙方共同核對結算鋼筋原材料及成型鋼筋規格、重量。鋼筋節餘量按照以下方式計算:鋼筋節餘量=鋼筋原材料供應量-成型鋼筋重量*(1+損耗係數)。

  2、節餘鋼筋由甲方負責取回或由乙方安排運輸,甲方支付裝卸、運輸費用。

  3、經甲乙雙方協商一致,甲方可以以節餘鋼筋抵扣合同價款,節餘鋼筋價款按節餘鋼筋量乘以甲乙雙方協商確定的單價計算。

  十三、合同變更與解除

  1、甲乙雙方經協商一致,可以對本合同進行修改或補充,但須另行簽署書面協議。

  2、合同部分條款的修改或失效,不影響其他條款的有效性。

  3、發生下列情形之一的,可以解除本合同:

  (1)甲乙雙方協商一致解除合同的;

  (2)因不可抗力致使不能實現合同目的;

  (3)在履行期限屆滿之前,一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務,另一方有權解除合同;

  (4)一方遲延履行合同義務,經另一方催告後在合理期限內仍未履行,另一方有權解除合同;

  (5)一方遲延履行合同義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的,另一方有權解除合同;

  (6)法律規定的其他情形。

  十四、違約責任

  (一)甲方責任

  1、甲方如中途變更圖紙應提前10日與乙方協商,圖紙變更及修改過程中,乙方已投入加工生產的費用及由此產生的損失由甲方承擔。

  2、甲方應按合同約定及時向乙方付款,每遲延一日按延期付款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

  3、甲方無正當理由拒絕提貨或接收成型鋼筋產品,應承擔因此造成的損失和運輸、保管費用,每遲延一日按該筆貨款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

  4、甲方無正當理由解除、終止或停止履行本合同,除向乙方足額支付已加工成型鋼筋產品的合同價款外,應按未履行合同價款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

  (二)乙方責任

  1、乙方未按照本合同規定的質量、規格、數量等提供成型鋼筋產品,甲方有權退貨,乙方應及時予以修理、更換、重做,並承擔由此產生的裝卸及運輸費用。

  2、乙方應按照合同約定及時完成成型鋼筋加工工作,每遲延一日按未完成產品總額千分之三的比例向甲方支付違約金。。

  3、乙方應按照合同約定妥善保管鋼筋原材料及成型鋼筋產品,如因乙方原因導致鋼筋毀損、滅失,應承擔由此產生的全部經濟損失。

  十五、爭議解決方式

  本合同在執行過程中如發生爭議或糾紛,雙方可友好協商解決。如協商未果,雙方一致同意向 人民法院提起訴訟。

  十六、其它:

  1、如遇不可抗力因素致使合同無法正常履行時,受不可抗力影響的一方應應立即通知對方,並盡合理的努力將損失減少到最低程度。不可抗力事件結束後,受到不可抗力影響的一方應立即恢復履行其在本合同項下的義務。

  2、本合同未盡事宜,按照《中華人民共和國合同法》的有關規定執行。

  3、本合同一式 份,甲方執 份,乙方執 份,具有同等法律效力。

  4、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章後生效,至甲乙雙方權利義務履行完畢時終止。

  附件1:甲乙雙方授權經辦人簽字字型體樣及聯絡方式。

  附件2:鋼筋加工配送服務工作流程。

  甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

  地址: 地址:

  法定代表人: 法定代表人:

  委託代理人: 委託代理人:

  聯絡電話: 聯絡電話:

  簽署日期: 年 月 日

加工合同 篇9

  定作方:承攬方:

  地址: 地址:

  電話: 電話:

  傳真: 傳真:

  聯絡人: 聯絡人:

  一、 經雙方友好協商, 定作方委託承攬方加工生產__ __ 模具共______ 套,模具及零件加工合作合同範本。雙方達成如下加工協議模具基本情況:

  產品名稱序 號零件名稱穴 數( 模具型別) 模具單價(RMB 元)

  交貨條件

  總價:(含17% 增值稅)

  二、以上各套模具使用材質:_____________________( 以上模具用料由承攬方提供) 。

  三、雙方的權利及責任:

  定作方責任及權利如下:

  1. 定作方負責交付給承攬方本專案的研發進度要求及計劃,並儘可能地提供專案的銷售預測。

  2. 定作方負責交付給承攬方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,並且負責技術方面的支援工作。

  3. 對交付給承攬方的產品設計圖紙和相關技術資料,定作方具有唯一的解釋權,當發生歧義時,承攬方應徵詢定作方意見,由定作方確認。

  4. 承攬方完成模具的設計和製造後,由定作方去承攬方現場對模具進行驗證確認或由承攬方提供產品樣品到定作方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及後續生產所需的夾治具和模具。

  承攬方權利及責任如下:

  1. 承攬方負責根據定作方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和製造,承攬方負責按照合同規定按時完成符合定作方設計要求的模具。

  2. 承攬方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時承攬方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供定作方確認。如需修/ 改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告(註明修改的地方)

  3. 模具由定作方認證合格後,由承攬方負責模具的封存。如定作方同意承攬方進行產品的後續加工生產,則由承攬方負責模具的修理和維護,承攬方必須根據定作方或定作方授權的第三方的訂單進行批次生產。

  4. 對給定作方生產的所有模具,承攬方應提供的詳細的設計圖紙給定作方。所有的圖紙必須以Autocad 或Pro-Eng(PRO-el2) 製作,並且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批准。

  四、 技術條款:

  1. 模具的修理和維護:在生產過程中模具的修理和維護由承攬方負責;

  2. 在雙方協商無異議之後,定作方提供產品設計圖紙及相關技術資料給承攬方, 並派工程人員同承攬方進行技術交流或承攬方派工程人員到定作方進行技術交流,產品圖紙及技術要求列表見附件1 ;

  3. 承攬方承諾使用所承製的模具生產出的產品能夠達到定作方的品質要求。

  4. 承攬方承諾使用所承製的模具生產出的產品的產能能夠達到承攬方的交貨要求:

  日產能:_______K 月產能:______K

  5. 承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到萬次。

  6. 未經定作方允許, 嚴禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視為違約,由承攬方依本合同的違約條款承擔違約責任。

  五、商務條款:

  1. 模具價格:

  1.1 經雙方協商後,由承攬方提供定作方認可的模具最終報價,並簽訂價格確認書,作為本合同不可缺少的一部分。

  1.2 模具合同總金額(含___ _% 增值稅)RMB__ _ 。

  1.3 模具價格總金額已包含如下費用,承攬方不得以以下原因向定作方要求費用:

  1.3.1 承攬方對產品進行成型/ 二次加工/ 組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;

  1.3.2 承攬方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和裝置及人工等費用;

  1.3.3 承攬方提供給定作方進行模具和產品認證的試模樣品(套)的費用;

  1.3.4 承攬方為保證模具正常生產製作的模具易損備件的費用;

  1.3.5 承攬方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。

  1.4 當定作方書面要求承攬方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則承攬方不需向定作方收費;如果模具修改較複雜,對整個模具的結構影響很大,則由承攬方根據修改模具所需工時向定作方報價,由定作方承擔相應的模具修改費用。如果因為承攬方的原因, 因模具不能滿足定作方的要求而進行的修模或改模, 定作方不承擔任何責任,合同範本《模具及零件加工合作合同範本》。

  1.5 由於承攬方原因導致定作方需要花費正常技術支援外的人工及費用,承攬方應根據定作方認可的方式給予相應的補償。

  2. 開模進度:

  2.1 承攬方在收到定作方確認後的產品圖檔之後,即開始進入模具設計和製作階段, 開模週期為__ 天。

  2.2 由於定作方原因造成制模進度的延誤,不計算在內。

  2.3 如果承攬方模具製作出現工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而定作方又急需生產,承攬方應先用現有的模具安排生產,同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。

  3. 付款方式:

  乙方同意甲方按如下方式付款。

  3.1 結算的方式:

  ;開17% 增值稅發票。

  3.1.1 本合同製造整批模具的總金額( 含增值稅) 為人民幣_________ 元整(人民幣________ 元整),定作方支付模具總金額的_____% ,剩餘___% 模具費分攤在首K 產品內,如果訂單數量不足K ,定作方需補給承攬方未攤完的模具費。

  3.1.2 自雙方合同簽訂後,承攬方提供增值稅發票( 模具總額的_ 0%), 定作方在二十個工作日內支付。

  4. 產品定單:唯有產品樣品品質驗收合格且經定作方書面確認後,承攬方方可接受定作方或定作方授權的第三方的訂單。定作方授權的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從於本合同。

  六、 產品品質保證

  承攬方在完成模具後,承攬方同意按照定作方品質標準以保證產品品質( 首件確認報告) 。

  定作方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。

  七、模具所有權

  1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )的所有權,均歸定作方所有,承攬方不得干涉定作方對模具的處置權。如在承攬方生產, 由承攬方負責保管, 未經定作方同意, 承攬方不得將此模具提供給第三者生產, 否則定作方有權要求承攬方退還模具費並賠償造成的損失。

  2. 定作方付清模具款後,要求將模具從承攬方處轉出時,承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進行轉移驗收,並自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。承攬方有義務對模具進行組裝、防鏽和包裝處理,併發運至定作方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )和所有夾治具必須同時轉移給定作方。

  3. 模具轉移過程中,如因承攬方不當組裝、防鏽或包裝的原因,造成模具損壞,由此產生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔。

  八、 模具維護

  1. 承攬方保證模具使用壽命萬次, 並在此期間內由承攬方負責免費保養維修, 如模具在使用壽命內不能使用, 承攬方應負責更換或重新開模, 並承擔相應的費用。

  2. 承攬方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊,無論此種修改、維護和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關的技術細節或證據,定作方可以隨時間登記,無需通知。承攬方每三個月應將登記記錄影印一次給定作方。承攬方應主動定期完成此項任務,無需定作方另行提出要求。

  九、智慧財產權

  1. 本合同所涉及的產品造型及定作方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的智慧財產權為定作方所擁有,未經定作方許可,承攬方不得向任何公司和個人洩漏,否則由此產生的一切損失由承攬方負責;定作方僅同意承攬方基於本合同項下的目的使用定作方所提供的一切資料和資訊,

  2. 承攬方同意其不會將定作方所提供的設計圖紙和其他資料或資訊用於非本合同以外的其他目的, 否則定作方有權追究承攬方相應的責任; 未經定作方書面許可,承攬方不得在出版物,廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和資訊。

  3. 未經定作方許可,嚴禁承攬方使用本模具向除定作方或定作方指定的客戶以外的其他客戶供貨,否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由承攬方負責;

  4. 其它未盡保密事項,依定作方與承攬方簽訂的“ 保密協議” 執行。

  十、違約責任

  1. 如果承攬方方未能按五、2.1 中規定的各階段的進度完成模具製作及送樣,由承攬方承擔違約責任。每延誤一天,承攬方須付給定作方本合同總金額的% 作為罰金,罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。

  2. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質達不到定作方的要求並且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢,承攬方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/ 停線費用。雙方可另行簽署<< 生產用原材料/ 零部件採購合同>> 進行約定。

  3. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質和進度達不到定作方的要求,使定作方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機,或者定作方被迫因此取消此專案,從而使定作方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失,則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外,視實際情況承攬方另外承擔定作方直接及間接的經濟損失。

  4. 如承攬方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲,定作方允許定作方免責。承攬方應在不可抗拒力發生後24 小時內以)書面形式通知定作方,並且承攬方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續2 周以上,定作方有權取消本合同。

  5. 其它未盡事宜:按《合同法》執行。

  十一、糾紛解決

  對於實施本合同而發生的任何爭議, 雙方首先透過友好協商解決, 如在30 天內協商不成, 任何一方均可將爭議提交溫州市龍灣區人民法院處理。

  十二、本合同雙方須嚴格執行, 如一方因故不能履行合同, 必須提前兩週徵得對方同意, 方可終止本合同。

  定作方: 承攬方:

  代表: 代表:

  年月日年月日