安裝合同

【實用】安裝合同範文錦集8篇

　　隨著人們法律觀念的日益增強，合同對我們的幫助越來越大，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那麼常見的合同書是什麼樣的呢？以下是小編精心整理的安裝合同8篇，歡迎大家分享。

安裝合同 篇1

　　設計單位（或施工單位，以下簡稱甲方）: 本溪市恆鼎光伏科技有限公司 建設單位（或業主，以下簡稱乙方）: 經甲乙雙方協商，根據中華人民共和國頒佈的《合同法》要求，為了確保分散式光伏電站專案順利完成，明確甲乙雙方責任、權利和經濟關係，鑑定本合同，雙方共同履行。

　　第一條 甲乙雙方責任

　　一、 根據乙方用電要求，甲方經過對乙方安裝現場實際勘測，科學 合理的制訂分散式光伏電站安裝方式及容量，確定其專案方案。

　　二、 乙方的分散式光伏電站專案安裝現場如涉及公共區域，需要提 供物業管理部門證明。法人單位需要提供營業執照，自然人需要提供個人身份證明和房產證明。

　　三、 甲方配合乙方對分散式光伏電站專案申請備案，到電業管理部 門辦理其專案相關手續，申請國家度電補貼(國家發改委20xx檔案，分散式光伏電站度電補貼0.42元)。

　　四、 甲方負責乙方分散式光伏電站一站式服務，提醒乙方對其電站 日常注意事項。甲方提供5年不包擴裝置異常損壞的售後服務。

　　五、 乙方可以自行管理分散式光伏電站，也可以有償委託甲方管理 其電站，需要簽署甲乙雙方分散式光伏電站管理協議備案。

　　第二條 專案工期

　　本專案自 年 月 日開始施工，至 年月

　　日施工完成並達到驗收條件。甲方協助乙方整理專案相關資料備案，等待電業管理部門驗收併網。如因天氣等原因工期延後，延後日期順延；如因甲方或乙方原因造成專案工期延期，經甲乙雙方約定，其違約方違約金額按 元/天計算。不可抗拒的因素除外。

　　第三條 專案承包方式

　　分散式光伏電站專案，由甲方提供一站式服務，其專案靜態投資為10元/瓦，按合同要求分步付款。如需開具發票，需要乙方提供稅賦，普通發票為專案靜態投資額的6%，增值稅發票為專案靜態投資額的17%。

　　第四條 專案質量

　　甲方所使用的光伏產品符合光伏元器件國際A類標準，光伏電池元件壽命可達25年，其效率衰減僅為0.8%。專案質量達到供電管理部門的供電標準和行業標準。如光伏元件等裝置在保質期內發生質量問題由甲方全權負責。

　　第五條 專案容量方式及合同價格

　　一、專案容量：根據乙方用電要求，甲方經過對乙方安裝現場實際勘測，根據電業管理部門分散式電源接入方案要求，乙方所安裝的分散式光伏電站容量為 Wp。其專案形式為（方框內打“√”選擇）： 1、發電自發自用□ 2、發電自發自用餘電上網□ 3、發電全部上網二、乙方所安裝的分散式光伏電站靜態投資為：￥ 萬元， 大寫為：￥ 萬 仟 佰 元 角 分。不包括電業管理部門發生的一切費用。

　　第六條 付款方式和付款時限

　　一、 付款方式（方框內打“√”選擇）： 1、 現金□ 2、 支票□ 3、 匯款□

　　二、 付款時限： 簽訂本合同時，乙方向甲方支付設計保證金為專案靜態投資額的10%，設計完成一週內乙方向甲方再支付靜態投資額的80%，專案驗收一週內乙方向甲方支付靜態投資額的10%餘款。

　　第七條 供電管理部門辦理相關併網備案手續等不包括在專案工 期內

　　第八條 違約責任

　　在本合同履行期間，甲乙雙方如有違約造成的經濟損失，由違約方負責賠償違約金，即專案靜態投資額的100%。如有未盡事宜，甲乙雙方本著友好協商的原則處理，補充商榷協議。如無法解決，甲乙雙方可以向甲方所在地人民法院起訴。

　　第九條 合同文字數量

　　本合同一式六份，甲乙雙方各一份，其餘四份發改委能源處、電業管理部門備案使用。本合同經甲乙雙方簽字蓋章後生效。

　　甲方（蓋章）： 法定（或委託）代表人： 單位地址：本溪市溪湖區姚溪路2號 開戶銀行： 賬號： 聯絡電話：024-42963188 乙方（蓋章）： 法定（或委託）代表人： 單位地址： 開戶銀行： 賬號： 聯絡電話：

　　合同簽訂地點：

　　合同簽訂時間： 年 月 日

安裝合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建築安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬甲方委託製作安裝 事宜達成如下協議。

　　第一條：內容

　　1、規格 ：2、材質：3、材料由誰提供，乙方負責安裝。

　　第二條：安裝地點：根據甲方提供的地點。

　　第三條：工程造價及支付方式

　　1.製作安裝費約定：

　　2.支付方式：

　　第四條： 工程期限

　　協議生效後幾日內完成，如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風）工期順延。

　　第五條、雙方權利、義務

　　甲方：

　　1、向乙方提供安裝需要的內容；

　　3、負責做好施工現場的準備。

　　4、按規定結算安裝費用。

　　乙方：

　　1、自甲方通知之日起，按甲方提供的安裝地點施工並在規定時間內安裝完畢。

　　2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。

　　3．施工中出現所有的人身安全問題均有乙方自行負責。

　　第六條：關於驗收

　　1.乙方全部製作安裝完成後即向甲方提交驗收單，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工後一週內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。驗收合格，進入保修期。

　　2.工程質量達到什麼標準。

　　第七條、違約責任：

　　1.甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金並將合同工期順延。

　　2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時製作、完成安裝，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

　　3.乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.

　　4.如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方繼續支付已完部分或全部的製作費。

　　第八條、保修期限：

　　1、自驗收合格之日起，乙方安裝的工程專案整體質保一年。牢固性保證三年，三年內，若因牢固性未達標準造成門頭脫落傷人或物，由乙方負全責。

　　2、保修期滿後，雙方另籤維修協議進行維修。

　　甲方: 乙方：

　　（蓋章) （蓋章）

安裝合同 篇3

　　甲方：浙江創業建設工程有限公司（以下簡稱甲方）

　　乙方： （以下簡稱乙方）

　　甲方將本工程委託給乙方施工，為貫徹“安全第一，預防為主”的方針，根據國家、有關部委、上海市有關法規，明確雙方的安全生產責任，確保施工安全，雙方在簽訂合同的同時，簽訂本協議。

　　一、 協議內容：

　　1． 甲乙雙方必須認真貫徹國家、有關部委、上級勞動保護、安全生產主管部門辦法的有

　　關安全生產，消防工作的方針、政策、嚴格執行有關勞動保護法規、條例、規定。

　　2． 甲乙雙方都應有安全管理組織體制，包括抓安全生產的領導，各級專職和兼職的安全

　　幹部，應有各工種的安全操作規程，特種作業人員的審證考核制度及各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查制度，安全教育制度等。

　　3． 甲乙雙方在施工前要認真勘察現場。

　　4． 工程專案由乙方按甲方的要求自行編制施工組織設計；並制定有針對性的安全技術措

　　施計劃，嚴格按施工組織設計和有關安全要求施工。

　　5． 甲乙雙方的有關領導必須認真對本單位職工進行安全制度及安全技術知識教育，增強

　　法制觀念，提高職工的安全生產思想意識和自我保護的能力，督促職工自覺遵守安全生產紀律、制度合法規。

　　6． 施工前，甲方應對乙方的管理、施工人員進行安全生產進場教育，介紹有關安全生產

　　管理制度，規定和要求，乙方應組織召開並管理、施工人員安全生產教育會議，並通知甲方委託有關人員出席會議，介紹施工中有關安全、防火等規章制度及要求；乙方必須檢查，督促施工人員嚴格遵守，認真執行。

　　7． 根據工程內容、特點，甲乙雙方應做好安全交底，並有交底的書面材料，交底材料一

　　式二份，由甲乙雙方各執一份。

　　8． 施工期間，甲方指派 志負責聯絡、檢查和處理工程施工有關的安全、防火工作，

　　共同預防事故發生，乙方指派同志負責本工程專案的有關安全、防火工作。

　　9． 乙方在施工期間必須嚴格執行和遵守甲方的安全生產、防火管理的各項規定，接受甲

　　方的督促、檢查和指導。甲方有協助乙方搞好安全生產、防火管理以及督促檢查的義

安裝合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》相關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，經甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就本工程的有關事宜達成如下合同條款：

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程總造價：總造價中包括各種材料費、運費、試驗費、加工安裝費、稅金等。乙方向甲方開具正規發票。

　　4、工程內容：詳見乙方提供的工程圖紙及預算書（不含刷油、防腐、隔熱保溫及管道支架、頂管）。

　　5、承包方式：包工、包料。

　　6、質量要求：符合國家、行業標準和合同約定、相關技術規範要求。

　　7、合同工期

　　工期：安裝工期為天，開工時間根據甲方書面通知進場施工，陰雨天順延。

　　第二條雙方責任和義務

　　1、甲方責任和義務

　　（1）向乙方提供裝置、材料的存放地點;

　　（2）協調施工現場不同施工單位的交叉作業的關係，及時處理有關問題，乙方負責本工程與市政、規劃、城管等有關部門協調工作;

　　（3）按合同約定向乙方支付工程款。

　　（4）在乙方工程完工後，甲方組織人員對其工程質量進行驗收。

　　2、乙方責任和義務

　　（1）施工過程中的用水，用電由甲方提供;

　　（2）乙方按圖紙施工，如有變更，必須有甲方書面簽證，否則發生的一切費用均由乙方承擔。

　　（3）乙方必須對管理人員及施工人員的安全施工由乙方承擔;

　　（4）工程竣工後，向甲方提供所有的工程驗收資料;

　　第三條工期約定

　　1、乙方在合同簽訂後，應嚴格按照確定的合同工期開展施工;

　　2、因甲方原因而造成的停工，除工期按竣工的天數向後順延外，甲方還應承擔乙方由此造成的實際損失;

　　3、如遇不可抗力因素，而造成乙方無法施工的，可經雙方協調並透過書面形式確定順延工程期限。工期予以順延。

　　第四條工程質量及保修約定

　　1、本工程施工工藝、原材料及施工質量，乙方保證符合國家、行業標準和合同約定、相關技術規範要求;

　　2、驗收後如因乙方原因造成返工的，乙方承擔返工費用和義務。

　　3、本工程保修期為壹年。

　　第五條付款方式

　　合同簽訂三日內付工程款總價，工程安裝完成總工程量的80%時付總價款一次性。

　　第六條合同履約保證

　　1、本合同自雙方簽訂之日起，甲乙雙方須本著誠信的態度如實履行本合同。如因甲方資金不到位，乙方有權停止施工，延誤工期由甲方負責。

　　2、本工程在合同簽訂後須在一年內施工完成。如未全部完工，對剩餘工程量，依據當時市場價格重新計劃，價格上浮在5%以內不予調整，超過5%按實調整計價。

　　第七條爭議的解決辦法

　　1、本合同履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商調解的'辦法解決;

　　2、甲乙雙方協商或調解不成時，應向工程專案所在地的人民法院起訴。

　　第八條其他

　　1、本合同甲方委託;乙方委託為專案責任人，電話：。雙方專案責任人對本工程現場問題的處理，具有法律效應;

　　2、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，並與本合同具有同等效力;

　　3、本合同其他未言明事項，一律按《中華人民共和國合同法》規定執行;

　　4、本合同經雙方法定代表人或授權委託代理人簽字蓋章後生效，至合同工程竣工驗收，保修期滿後自然失效。

　　5、雙方確認的《工程預（決）算表》是本合同的有效組成部分。

　　6、本合同一式貳份，雙方各執壹份，並嚴格執行。

　　甲方（蓋章）簽字

　　乙方（蓋章）

　　年月日：

安裝合同 篇5

　　甲 方： 乙 方：

　　甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，經友好協商，就甲方購買及安裝室內LED顯示螢幕事宜達成如下協議：一、標的

　　甲方購買乙方室內LED顯示屏，並由乙方安裝除錯，因安裝需要的線材等其他用品均由乙方負責，具體採購品目、型號、數量及價格如下：

　　二、合同的履行

　　1.合同總額（含顯示屏價款與安裝除錯費用）為人民幣￥萬元（大寫：）（含稅）。

　　2.本同生效後，乙方應在3日內將貨物交付至甲方所在地並進行安裝除錯，安裝完畢並經甲方驗收無誤並收到乙方開具的對應的增值稅專用發票後5日內向乙方支付剩餘款項，即元（大寫： ）；如乙方不能開具對應的增值稅專用發票，甲方有權單方解除合同，退還貨物，因此造成的損失與甲方無關。

　　三、安裝

　　1.安裝期限：自甲方預付款項交付乙方之日算起，乙方須在20xx年1月25

　　日之前，完成顯示屏安裝除錯工作。

　　2.安裝地點：蘭州市西固區福利東路68號。

　　四、驗收：

　　1.驗收標準以《LED顯示屏通用規範》為準。

　　2.經甲方驗收、測試後，如發現短缺、故障、損壞或與本合同規定不符合之處，由乙方負責。

　　五、維護及技術支援

　　乙方承諾為甲方提供下列服務：

　　自本合同項下貨物驗收合格之日起（對於還需要進行除錯執行的，應自實際執行除錯完畢並驗收合格之日），質保期為貳年，終身售後維護，返廠維修。 六、甲方權利義務：

　　1.甲方負責提供安裝、除錯工作用電及控制。

　　2.甲方應在裝置運抵現場後，組織有關人員配合乙方進行安裝及除錯。

　　3.工程安裝、除錯完成後，甲方應組織有關責任人在7日內進行驗收。 七、乙方權利義務：

　　1.乙方對所提供之產品質量必須符合《LED顯示屏通用規範》，並負責產品之安裝、除錯。

　　2.乙方負責提供屏體及安裝所需所有部件。

　　3.除錯完成後，乙方應當對甲方操作人員進行免費培訓。

　　4.甲方通知乙方維修後，乙方在24小時內安排維修人員到達現場維修。

　　八、違約責任：

　　1.因貨物包裝不當造成貨物損壞、短缺的，乙方應當在7日內更換並應承擔由此產生的一切費用。

　　2.因乙方原因導致工期延誤的，自違約之日起乙方應向甲方支付合同總金額日萬分之五的誤期賠償費，直至安裝完畢。

　　3.乙方提供的產品如有質量問題，乙方應當3日內予以維修。如因乙方原因未能在合同約定時限內按時維修，則乙方向甲方支付合同總額的日千分之一的違約金。

　　4.合同生效後，如乙方未能按合同期限按時交貨，則乙方向甲方承擔合同總

　　額20%的違約金。 九、爭議解決辦法

　　任何一方違反本合同，如雙方不能協商解決，均應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、附則

　　1.甲乙雙方如有未盡事宜，由雙方友好協商解決，協商一致後，另行簽訂補充協議。

　　2.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。任何一方均不得擅自塗改合同文字。

　　3.合同生效日期：自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲 方： 乙 方：

　　電 話： 電 話：

　　簽訂日期： 年 月 日

安裝合同 篇6

　　甲方：__________ (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和的有關事宜達成如下協議，供雙方共同遵守：

　　一、專案概況

　　1、專案名稱：

　　2、安裝地點：

　　二、合同價款及付款方式

　　1、合同價款

　　甲方應支付給乙方的製作和安裝費用總計：￥

　　2、付款方式

　　安裝好即付清該款項。

　　三、製作、安裝安全要求

　　意外該責任由甲方承擔。

　　四、其他事項

　　1、本合同附件是本合同的有效組成部分。雙方在執行合同中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向合同簽署地所管轄權的人民法院提出訴訟。

　　2、本合同若有未盡事宜，雙方另籤補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力，若補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。

　　3、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 元，(大寫： 整)。

　　年月日：

安裝合同 篇7

　　甲方：

　　身份證號：

　　以下簡稱甲方

　　乙方：

　　身份證號：

　　以下簡稱乙方

　　事由：

　　經雙方協商一致，甲方將宣漢縣億聯商貿城玻璃欄杆安裝勞務工作承包給乙方，為明確雙方責任和義務，結合本工程具休情況，特簽定下列合同條款，以供雙方遵守。

　　一、工程內容與承包範圍：

　　憶聯商貿城一期工程，欄杆數量約1 O()00米；包工不包料(小型輔材山乙方負責)。

　　二、質量要求：

　　乙方必須嚴格按照甲方要求施工，焊縫飽滿，焊點磨平，質量要達到合格；工作中乙方人員必須遵守施工操作規程，服從甲方的合理指揮和安排。

　　三、工期要求：

　　乙方必須服從甲方整個專案的工期安排，無條件的配合，並按時完成所有工程量。

　　四、單價及工程量計算方法：

　　陽臺欄杆40元／m，按完成合格欄杆的延長米計算。

　　五、付款方式：

　　甲方在乙方人員進場自訂支付人民幣( )元，用於前期購買螺絲、焊絲、氣體和施工期問生活丌支；

　　中問支付為每月進行計量，按完成合格工程量以總價的60％即40×60%=24元每米進行支付；

　　玻璃安裝完成支付至合同價的90％(即36元每米)；

　　竣工後扣除( )元保修會，剩餘款項應在一週內完成支付。保脩金在保修期滿後十日內付清，保修期為 月。

　　六、甲方責任：

　　1、甲方提供水源、電源(每幢樓應有專用電源開關箱)和欄杆立柱、面管、玻璃，以使乙方能夠不間斷連續施工。

　　2、工程竣工後，乙方應及時告知甲方進行驗收，甲方在接到驗收要求後應在 日內進行驗收。若甲方拒絕驗收視為工程合格。

　　3、若雙方對質量驗收是否合格發生爭議，由雙方委託第三方中介機構進行驗收確定工程是否合格。

　　4、甲方在開工前向乙方進行安全技術交底，並監督乙方按施工規範要求進行施工。

　　5、甲方根據工程特點與有關規定製定技術安全保護措施。因甲方造成停工，甲方須按 元/天支付乙方停工損失。

　　6、提供垂直運輸設施或井架。

　　七、乙方責任：

　　1、乙方施1人員所需的安全帽、手套、勞動鞋等勞動保護用品及施工所用的螺絲、焊絲、氣體、玻璃膠、電動工具(含電線50米以內)、手工用具均由乙方自行負責。

　　2、乙方根據甲方總進度計劃、安排好工人，並服從甲方的合理工序搭接安排。

　　3、乙方應嚴格按有關施工技術操作規範、單項作業規範規程要求、現場安全技術交底進行施工，如果安裝工作質量不合格由乙方負責返工重作。

　　4、乙方施工生產人員不遵守勞動紀律、違規操作發生傷亡事故，所產生的一切責任和費用均由乙方負責。

　　八、違約責任：

　　如果雙方任何一方違約應賠償對方相應損失，並支付違約金5000元。

　　九、未盡事宜雙方仂、商一致解決；本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字後生效，結清尾款後自動失效。

　　甲方(簽字)：

　　聯絡電話：

　　乙方(簽字)：

　　聯絡電話：

　　合同簽定時間：

安裝合同 篇8

　　建設單位：

　　施工單位：

　　日期：

　　施工合同書建設單位（以下簡稱甲方）：

　　施工單位（以下簡稱乙方）：

　　甲乙雙方經平等協商，本著互相合作、緊密配合、分工負責的原則，就《城市碧園公寓b、c棟玻璃幕牆工程》達成以下條款，以便共同遵守。

　　第一條：

　　工程範圍、造價數量、單價、總價1.1工程範圍：

　　“城市碧園公寓b、c棟”建築外立面玻璃幕牆工程的內容包括：塔樓部分的淺灰色玻璃隱框幕牆、透明玻璃隱框幕牆等的設計、供料、加工、安裝、竣工驗收資料等。其中：mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65為淺灰色本體鋼化玻璃幕牆，其餘為鋼化透明白玻幕牆。

　　1.2工程單價：

　　(詳見後附報價書之報價明細表)

　　1.3工程數量及總價合計：

　　(詳見後附報價書之工程報價總表)

　　1.4此總價結算時單價不變，面積按實際完工展開面積結算，如有設計變更、工程洽商、材料變化等，價格經雙方協商後以增補協議形式確定。

　　1.5本報價中包括玻璃幕牆三性檢測費。

　　第二條：

　　工程用料2.1玻璃：幕牆的玻璃採用東莞銀通玻璃有限公司產的6mm厚淺灰色本體透明鋼化玻璃及6mm透明鋼化白玻，按乙方提供的玻璃樣板確認。

　　2.2鋁合金型材：

　　均選用佛山金固鋁業有限公司產的6063-t5鋁合金型材，鋁型材表面為銀白氧化處理，氧化膜厚度滿足aa15級要求，按乙方提供的樣品確認。

　　2.3矽酮結構膠及密封膠：

　　選用鄭州中原膠廠產的mf811矽酮結構膠及mf889矽酮耐候密封膠，按乙方提供的樣品確認。

　　2.4幕牆開啟配件：國產優質七字執手。

　　2.5鋼件：國產優質q235b鋼型材。

　　第三條：

　　付款方式3.1鋁合金型材、鋼件進場後七日內，甲方付給乙方合同總價的30％作為第一次工程進度款；

　　3.2鋁合金型材、鋼件安裝基本完成七日內，甲方付給乙方合同總價的20％；

　　3.3玻璃安裝基本完成七日內，甲方付給乙方合同總價的20％；

　　3.4幕牆安裝完成後，甲方應支付給乙方進度款到合同總額的80％；

　　3.4驗收合格後三十日內，甲方付到結算總價的97％給乙方，剩餘3％從驗收之日起一年保修期滿後，10日內一次性付清。

　　3.5甲方如不按協議條款支付款項，乙方在約定時間五天內向甲方發出書面通知，甲方收到通知後七天內仍不能按時支付工程款，乙方有權停止施工，甲方承擔由此引起的一切經濟損失和違約責任。

　　第四條：

　　甲乙雙方責任4.1甲方責任：

　　4.1.1提供本工程完整的建築施工圖和結構施工圖各一套及有關設計變更資料；

　　4.1.2辦理施工許可證；

　　4.1.3在乙方進場前，清除施工現場內影響乙方施工的障礙；

　　4.1.4組織有關單位與乙方的協調會；

　　4.1.5組織有關人員對乙方設計圖紙進行會審，並進行簽署；

　　4.1.6組織和配合質檢及有關部門，監督檢查工程質量，及時籤認分部工程質量驗收，辦理設計變更和其它必要的工程簽證管理工作；工程進行中隱蔽工程或中間工程需驗收時，甲方接通知後48小時未到場驗收，則視為驗收合格；質量符合規定要求，驗收48小時後甲方代表不簽字，視為已批准，乙方可繼續施工。4.1.7組織協調乙方與土建施工單位的施工配合工作；

　　4.1.8在乙方遞交工程竣工書面報告後，組織有關部門進行玻璃幕牆驗收；

　　注：甲方不按條款約定的內容和時間完成以上工作，造成工期延誤，工期則相應順延。

　　4.2乙方責任：

　　4.2.1對幕牆進行設計，經具有幕牆設計資質的設計單位籤準及甲方稽核確認後方可使用，保證設計符合國家有關規範要求，對設計質量負責，承擔因設計質量問題引起的一切後果，並向甲方提交幕牆設計圖紙及計算書陸套。

　　4.2.2嚴格按照批准的設計圖紙施工，服從甲方駐工地代表及工程監理的監督管理，發現問題及時糾正，對工程質量負責，承擔因工程質量問題引起的一切後果；

　　4.2.3編制施工組織設計和工期進度計劃，並經甲方稽核透過；

　　4.2.4負責所有進場材料的保管及未驗收前的成品保護，保護期間發生損壞，乙方原因乙方自費修復，非乙方原因損壞，由責任方負責修復，或乙方修復由甲方承擔追加合同價款；

　　4.2.5嚴格遵守工地及土建施工單位的有關管理規定，確保施工安全及文明施工；

　　4.2.6作好施工原始記錄，在竣工驗收前整理好工程的所有有關資料兩套作為竣工資料交給甲方。

　　4.2.7提供完整的竣工驗收資料，保證驗收透過，如因乙方方資料或其他原因，致使工程未能按時透過驗收，由此造成的甲方損失由乙方承擔。

　　第五條：

　　工期5.1開工日期：甲方提前七天以書面形式通知乙方。

　　5.2施工總工期：b棟40天，c棟50天，合同簽訂之日開始計算，滿足現場施工腳手架落架的要求。

　　5.3工期順延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相應順延；

　　5.3.1由於設計變更、工程量變化，引起施工程式和內容變化；

　　5.3.2一週內非乙方原因停水、停電造成停工累計超過八小時；

　　5.3.3由於戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方原因造成的爆炸、火災、水災、大雨、暴雨、地震等；

　　5.3.4甲方不按合同規定支付工程款；

　　5.3.5其它非乙方原因的停工；

　　5.4以上情況發生後七天內，乙方就延誤的內容和由此發生的經濟支出，向甲方提出書面報告，甲方代表在收到報告後兩天內予以確認答覆，否則視為同意。

　　第六條：

　　工程質量6.1工程質量等級：確保工程質量達到國家規定的“合格標準”，爭創優良工程。

　　6.2工程驗收按甲方規定的各項引數及國內現有規範標準進行。

　　6.3工程竣工後，乙方向甲方提供質量保證書，保證玻璃幕牆的施工符合設計及計算。

　　第七條：

　　設計變更7.1甲方變更設計，應在該項工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已經加工或施工的，乙方接通知後應立即停止。

　　7.2由於變更通知不及時造成的乙方損失由甲方負責。

　　第八條：

　　竣工、結算與保修8.1工程具備竣工驗收條件後，甲方在接到乙方竣工報告後十天內，向所屬建設主管部門提交驗收申請，並組織有關部門進行驗收；如收到乙方竣工驗收報告十天內無正當理由不申請驗收，視為竣工驗收報告已被批准，工程即告竣工即可辦理結算手續；如工程未驗收，而已開始使用，視為已驗收。

　　8.2工程竣工驗收後，乙方向甲方提交結算書，甲方收到結算書後十天內稽核完畢或提出稽核意見。如收到結算書後十天內無正當理由不辦理結算，則認為已接受乙方結算報告，從第十天算起按同期貸款最高利息支付工程款利息。8.3保修期從竣工驗收合格之日起計算為兩年，按國家規定的保修條款執行。

　　第九條:

　　工程停建或緩建9.1因人力不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停工、緩建，使合同不能繼續履行，雙方應簽訂工程停、緩建協議。

　　9.2工程停緩建後，乙方應妥善做好己完工程和己購材料、裝置、器具的保護及向甲方移交工作，按甲方要求將自有機械裝置、人員撤出現場。甲方應為乙方撤離提供必要條件，支付相應的經濟支出，並按合同約定支付己完工程價款和賠償乙方的相關損失。

　　第十條：

　　其它10.1所有甲乙雙方籤認的函電和有關的技術資料均為本合同的附件和組成檔案。

　　10.2履行合同過程中發生爭議，雙方本著友好態度協商解決；協商不成，經雙方同意可申請有關主管部門調解；如調解不成，可向法院起訴。

　　10.3本合同經雙方法人代表或法人授權代表簽字並加蓋合同章後立即生效,生效後無正當理由單方不能棄約,棄約方需賠償對方的一切經濟損失。

　　10.4本合同待工程驗收,工程結算完成,甲方支付完工程款，除有關保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿後有關保修條款終止。

　　10.5本合同正本一式兩份,雙方各執一份，副本陸份，雙方各執叄份。均具同等法律效力。

　　甲方:乙方:

　　法人代表:法人代表：

　　(或委託代理人):（或委託代理人）:

　　開戶銀行:開戶銀行:帳號:帳號:電話:電話:傳真:傳真：地址:地址:郵編:郵編: