【精選】擔保合同模板彙總九篇
隨著法治精神地不斷髮揚，人們愈發重視合同，關於合同的利益糾紛越來越多，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編精心整理的擔保合同9篇，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
擔保合同 篇1
甲方：xxx
乙方：xx
丙方：xxx
甲方承攬的 ，工程造價為 萬元，乙方自願單獨施工，丙方自願為乙方施工全過程提供責任擔保。為了加強經營管理，保證履行職責，經甲丙雙方充分協商，達成共識，簽訂本協議，遵照執行。
一、丙方於 年 月 日以全部工資收入及資產為乙方承建工程提供施工履約擔保。
二、丙方保證乙方按照有關規範和規定，建立質量管理組織體系，制訂質量管理規章制度和操作規程，並嚴格抓好落實。要按照工程設計要求、施工技術標準和甲方同業主簽定的合同約定對工程質量負責。如因質量給甲方造成的聲譽或經濟上的損失，丙方要與乙方一起承擔連帶責任。
三、丙方保證乙方按照有關規定建立安全管理組織體系，制訂安全管理規章制度和操作規程，並嚴格抓好落實。乙方在工程施工期間發生生產安全事故造成民工緻傷、致殘或死亡的，由丙方負責配合與乙方積極處理，並承擔全部費用，甲方不負任何責任。
四、丙方保證乙方按時、足額髮放農民工工資。因拖欠農民工工資或其他工程費用而發生的一切問題或經濟糾紛由丙方負責處理，甲方不負責任。
五、丙方保證乙方獨立承擔工程施工的經濟往來，任何情況下乙方不得以甲方名義與外界發生經濟交易，自本合同簽訂後發生的一切經濟糾紛和法律責任全部由乙方和丙方處理、承擔;甲方概不承擔任何責任和經濟損失。
六、甲方按照乙方分包工程投資額的 %收取管理費，管理費由甲方在施工工程款到位(含供應材料款)50%後扣完。
七、工程自竣工驗收合格後，保修期 兩 年，保修及保修費由丙方和由乙方一起承擔連帶責任。
八、如因乙方的行為導致甲方承擔了墊付責任或其他損失，乙方和丙方自願賠償甲方墊付和損失金額的兩倍。
九、本協議未盡事宜，各方協商解決，協商不成由甲方所在地法院裁決。
十、本協議一式三份，蓋章、簽字後生效，工程結算完成兩年後及保修期滿後協議失效。
甲 方：(蓋章) 乙 方：(蓋章) 身份證號碼： 代表人：(簽字) 代表人：(簽字) 年 月 日
丙 方：(蓋章)
代表人：(簽字)
身份證號碼： 年 月 日
年 月 日
擔保合同 篇2
合同編號：_________
保證人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委託代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯絡人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
開戶金融機構及賬號：_________
債權人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委託代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯絡人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
為確保_________合同（以下稱主合同）的履行，在債務人不履行債務時，保證人_________願意按照約定履行債務或者承擔責任，債權人經審查，同意接受_________作為保證人，雙方經協商一致，按以下條款訂立本合同。
第一條保證擔保的範圍
1．保證擔保的範圍包括：主債權及利息、債務人應支付的違約金（包括罰息）和損害賠償金以及實現債權的費用（包括訴訟費、律師費等）。
被保證的主債權種類、數額：_________。
2．合同雙方對保證擔保的範圍沒有約定或者約定不明確的，保證人應當對全部債務承擔責任。
3．合同雙方在保證合同中約定的保證責任範圍超過法定的保證責任範圍的，對保證合同的效力沒有影響，但超過法定保證責任範圍的部分沒有強制執行的效力。保證人自願履行的，法律不禁止；保證人在自願履行後又反悔的，不予支援。
第二條保證擔保方式
1．本合同的保證方式為：
（1） 一般保證；
（2）連帶責任保證。
2．本合同當事人對保證方式沒有約定或者約定不明確的，按照連帶責任保證承擔保證責任。
3．保證人對主合同中的債務人的債務承擔連帶責任，如債務人沒有按主合同約定履行或者沒有全部履行其債務，債權人有權直接要求保證人承擔保證責任。
4．兩個以上保證人對同一債務同時或者分別提供保證時，各保證人與債權人沒有約定保證份額的，應當認定為連帶共同保證。
5．連帶共同保證的債務人在主合同規定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人可以要求債務人履行債務，也可以要求任何一個保證人承擔全部保證責任。
6．連帶共同保證的保證人承擔保證責任後，向債務人不能追償的部分，由各連帶保證人按其內部約定的比例分擔。沒有約定的，平均分擔。
第三條保證責任
1．保證期間自本合同生效之日起至主合同履行期限屆滿之日後兩年止。
2．保證期間，債權人依法將主債權轉讓給第三人的，保證人在原保證擔保的範圍內繼續承擔保證責任。
3．保證期間，債權人許可債務人轉讓債務的，應當取得保證人書面同意，保證人對未經其同意轉讓的債務，不再承擔保證責任。
4．保證期間，主合同的當事人雙方協議變更主合同除_________以外的其他內容，應當事先取得本合同保證人的書面同意。未經保證人書面同意的，保證人不再承擔保證責任。
5．保證期間，債權人與債務人對主合同數量、價款、幣種、等內容作了變動，未經保證人同意的，如果減輕債務人的債務的，保證人仍應當對變更後的合同承擔保證責任；如果加重債務人的債務的，保證人對加重的部分不承擔保證責任。
6．債權人與債務人對主合同履行期限作了變動，未經保證人書面同意的，保證期間為原合同約定的或者法律規定的期間。
7．債權人與債務人協議變動主合同內容，但並未實際履行的，保證人仍應當承擔保證責任。
8．在本合同規定的保證期間，債權人未要求保證人承擔保證責任的，保證人免除保證責任。
9．同一債權既有保證又有第三人提供物的擔保的，債權人可以請求保證人或者物的擔保人承擔擔保責任。當事人對保證擔保的範圍或者物的擔保的範圍沒有約定或者約定不明的，承擔了擔保責任的擔保人，可以向債務人追償，也可以要求其他擔保人清償其應當分擔的份額。
10．同一債權既有保證又有物的擔保的，物的擔保合同被確認無效或者被撤銷，或者擔保物因不可抗力的原因滅失而沒有代位物的，保證人仍應當按合同的約定或者法律的規定承擔保證責任。
11．債權人在主合同履行期屆滿後怠於行使擔保物權，致使擔保物的價值減少或者毀損、滅失的，視為債權人放棄部分或者全部物的擔保。保證人在債權人放棄權利的範圍內減輕或者免除保證責任。
第四條保證人權利義務
1．保證期間，保證人發生機構變更、撤銷或其他足以影響其保證能力的變故，保證人應提前_________天書面通知債權人，本合同項下的全部義務由變更後的機構承擔或由保證人在日之內落實為債權人所接受的新的保證人。
2．保證期間，保證人不得向第三方提供超出其自身負擔能力的擔保。
3．本合同的主合同既有保證又有物的擔保的，保證人對物的擔保以外的債權承擔保證責任。債權人放棄物的擔保的，保證人在債權人放棄權利的範圍內免除保證責任。
4．有下列情形之一的，保證人不承擔民事責任：
（1）主合同當事人雙方串通，騙取保證人提供保證的；
（2）主合同債權人採取欺詐、脅迫等手段，使保證人在違背真實意思的情況下提供保證的。
5．保證人承擔保證責任後，有權向債務人追償。
6．人民法院受理債務人破產案件後，債權人未申報債權的，保證人可以參加破產財產分配，預先行使追償權。
7．在本合同保證期間內，保證人如再向他人提供擔保，不得損害債權人的利益，並須徵得債權人的同意。
第五條債權人權利義務
1．保證期間，債權人有權對保證人的資金和財產狀況進行監督，有權要求保證人提供其財務報表等資料，保證人應如實提供。
2．發生下列情況之一，債權人有權要求保證人提前承擔保證責任，保證人同意提前承擔保證責任：
（1）保證人違反本合同的約定或者發生其他嚴重違約行為；
（2）主合同履行期間，債務人死亡、宣告失蹤或喪失民事行為能力致使債權人債權落空，或者債務人有違約情形等。
3．在訂立保證合同之前，債權人有權以債務人提供的保證人不具備清償能力為由拒絕與其簽訂保證合同；但保證合同一經訂立，保證人是否具有清償能力並不影響保證合同的有效性。
擔保合同 篇3
1 建築合同的型別
建築合同有許多型別，通常由業主來選擇合同的型別。合同型別的選擇取決於所執行胡工作的種類以及它是在什麼樣的條件下執行的。
1.1 總價合同
總價合同通常使用在建築領域。在招標過程中要對所需要的材料的數量進行足夠精確的計算，以使承包人提交出該工作的一個價格總量。每個專案的數量，例如干式牆、門框、浴室的水池、輸電的管道和線，以及房頂的瓦片都需要從計劃時就進行精確的計算。當工程需要材料的數量和質量在合同檔案中都清楚說明了，提交一個投標總額對承包人來說才是公平胡。
1.2 單價合同
單價合同用於不可能對所需的材料總量進行精確估算的工作。單價合同通常用在繁重的公路工程上。設計者可能計算有1000 000m3 的土需要被移動，但是業主和承包人知道工程結束後， 承包人是不可能恰好移動1000 000m3 的土的。精確的數量將會改變。對這個問題公正的解決辦法是業主告訴承包人估計的總量，在工程結束後按精確量出的數量支付承包人。
承包人提交的是一個單價合同裡對每個專案定的價格。單位價格乘以工程師估計的量相差可以超過15%或20%，可能高於或低於估計的量，有時對單位價格還要進行協商。當實際的量較低時，承包商也許會要求重新確定一個較高的價格，因為預期所掙得的總額減少了。當實際的量較高時，業主因為相反的原因也許會要求重新定一個價格。單位價格合同的目的是公平地對待合同雙方。
1.3 成本附加
成本附加（可回收費用）合同用於業主和承包人在談判、投標和授權的過程中均很難或不可能確定他們成本的情況。有一些因素使得對成本進行計算是不可能的，包括不可預知的極差的天氣情況（例如在南極地帶可能遇到），偏僻地區的不可預知的運輸需求，爭鬥或戰爭，或者工作量需要依賴其他承包商的工作的合同。
成本附加合同有許多形式，最普通的是正價加固定的附加費以及正價加上正價的一定百分比。大多數業主寧願選擇正價加固定的附加費，因為這樣承包人所獲得的利益總量不可能增加，因此除去了承包人會作出不節約或生產出較差質量工程的任何動機。正價加上正價的一定百分比的合同也許對條件十分艱苦的情況下是十分公平的，或者工程完成的時間不可確定時，但是為了保持生產率作出一些激勵是需要的。如果工程有可能需要一年或兩年，則僅由六個月所掙到的利潤就不再有吸引力了。
1.4 改革和趨勢
A+B式合同是從歐洲傳過來的相對較新的改革。它們是由運輸局開發以減少公路建設的時間以及因此對交通流進行限制的時間。許多公路工程專案包括翻新、修復、改造以及加寬。真正的新建工程很少。A+B合同的目的是提供一種可以付給承包人報酬的方法，考慮補償其定施工順序和分段等方面的專業性，以使工程可以快速有效地完成。 “A+B”的意思是成本加上時間。運輸局對每天公路工程完成的數量進行指定，承包人投標給出的是一定的成本和所需的天數。以成本加上時間合計較低來確定低投標人。當然也有可能選擇出價較高但是工作天數較少的低投標人，而不是其它的承包人。
合同還有其他一些形式，每個都有它自己專門的目的。例如，擔保最高價格的合同，用在設計完成前就開始進行談判的使用，這時承包人非常困難或不可能精確的估計出價格。這種形式的合同也經常用在一個承包人對只完成了一部分的合同的內容沒有履行職責，另一承包人完成了這個工程的情況。
2 訂立合同的方法
訂立合同的方法是隻業主為了促成一項工程使用的合同的安排，但是合同形式是指怎樣支付執行工程的承包人。
2.1 設計—建造
設計—建造合同的意思就是它的名字所表現出來的。一個承包人在設計和建造上都有責任。這種型別的承包逐漸變得很流行。一個設計—建造合同給業主提供了明顯的有利條件，他就不必在設計者和承包人之間意見不合時當調解人了，因為在同一個合同下他們是在一起工作的。設計—建造合同通常建立在一個成本加上一個對最大花費的擔保(GMP)的基礎上。通常因花費低於GMP而節省下的錢是由業主和承包人分享。從美國設計建造協會可以獲得大量的關於設計—建設合同的資訊。網址為www.dbia.org 。
2.2 設計—建造—運營
設計—建造—運營合同並不象設計—建造合同那樣常見。它們用於一些工程中，例如運動競技場、水處理廠、水淨化設施以及公路收費站。其原理是對於一個特定的時期內，承包人保持對設施的部分所有權，可以達到100%，在那段時間對設施進行運營一定利益來對投資資金（全部花費加上利潤）進行補償。承包人擁有所有權的期限可以從幾年變化到永久性使用。在擁有所有權的期間，承包人以業主的身份對所有花費負責，並接受所有的利潤。對於運動競技場的情況，有一個典型的收入分紅制協議適合於隊伍所有人或市政當局。
3 擔保（保證）
任何一個合同都有三方的當事人—責任人（承包人）、擔保人（公司擔保）以及債權人（業主）。擔保人和責任人形成一個聯合體對業主作出一些擔保，也就是這兩個當事人對業主均亦責任。
3.1 投標擔保
投標擔保有兩個目的：（1）如果決定了最低的責任投標人則要保證承包人簽定合同，（2）保證承包人會提供必需的報酬並且執行擔保，以及保險方針。當提交了屢約擔保和支付報酬的擔保，承包人就解除了對投標合同的義務。
大多數的投標擔保就是我們所說的'投標擔保的擴充套件，它們只需要對低標和下一個投標人給出價格的不同之處進行罰款，如果兩個擔保不相符。還有違約金擔保。違約金擔保以實際的損失達到一定限量的形式來作出規定的。
3.2 屢約擔保
屢約擔保保證在申明的投標價格下執行合同所需要胡內容。實際上，擔保人會對合同的履行進行擔保，或則會按照設計圖和說明書描述的形式來完成工程。擔保人處在被要求對合同的執行進行擔保的位置。因此，在擔保人樂於發給報酬和執行擔保之前，承包人必須證明他有完成任務的能力。擔保人會參觀承包人的總公司以及工作地，並且會接觸業主最近完成的合同。
承包人必須與他們的擔保人發展一個長期存在的工作關係，當他們申請報酬和申請屢約擔保時，他們與擔保人必須保持始終如一的工作關係，因為擔保人在工程型別、位置和尺寸上有特殊約束情況下會承諾支付費用的。如果承包人執行合同時沒有履行義務，則擔保人有三個基本的選擇：
（1） 買回擔保。讓業主對擔保處罰的數量進行檢查。
（2） 更換擔保人。為了保證另一個承包人能夠完成這項工作，要進行投標協協
商或登出投標廣告。
（3） 為承包人提供經費。擔保的公司有花費高於擔保價值的風險，但是這仍然
是一個共同的選擇，因為承包人對工程是熟悉的。
現今大多數擔保人都會努力嘗試更換承包人。
擔保合同 篇4
擔保合同從其涵義上來說，是指為保障債權的實現由當事人在平等、自願、公平、誠實信用的原則基礎上設立的合同。
一、從擔保合同的法律關係構成看。
包括主體、客體和內容三要素。
二、從擔保合同的性質看。
擔保合同是從合同。擔保合同的目的和作用在於擔保主債合同的實現，由此可見，若沒有主債合同的存在，就沒有必要設立擔保合同。因此，擔保合同必須以主債權債務合同的設立為其存在的前提條件，而且與之共始終。
三、擔保合同效力的認定主要是從主合同是否成立有效、擔保合同的主體、客體和內容是否合法妥當等幾信方面予以考察。
第一，擔保合同是從合同，即依附於主合同的存在而存在。當主合同無效時，擔保合同作為主合同的從合同自然也無效。若當事人在擔保合同中另有約定(比如約定為不得撤銷的擔保)，則按當事人約定的內容來處理。
第二，擔保合同的主體不合格導致擔保合同無效。如無行為能力人或限制行為能力人獨自擔保合同應認定為無效;國家禁止為保證人的單位，如未經國務院批准的國家機關、學校、幼兒園、醫院等以公益事業為目的事業單位、社會團體或者未經法人書面授權的法人分支機構、職能部門，違背國家法律規定，訂立保證合同，做為保證人都應認定為無效。
第三是擔保合同的客體若是違背國家法律、政策、公序良俗或有害社會利益也應認定為無效。例如，不能以人身為標的設立擔保合同;不能以法律明確規定不能作為抵押物的財產作為擔保合同的標的;如以土地所有權作為抵押標的擔保合同無效;擔保的內容如違背法律或有害社會公共秩序應為無效，如保證人向債權人保證若債務人不履行債務就砍下債務人的一支胳膊，這樣的擔保合同無效。
擔保合同被確認無效後，其民事責任的承擔應依據當事人各方的過錯程式予以確定，如債務人、擔保人、債權人都有過錯的，應當根據其過錯各自承擔相應的民事責任。
擔保合同 篇5
1、擔保的主體不合格
按照國家法律和法規規定，有些部門和機構不能進行擔保，就是說沒有擔保資格。國家法規規定，學校、醫院等社會福利機構不能進行擔保。因為這些部門和機構從事的是社會的教育和福利工作，其財產為國家所有，與此同時，這些部門的工作又具有不可中斷性。不可能因為其進行擔保而將其財產執行而造成學校停學，醫院停診。
2、不具備法人資格的單位內部機構或內部職能部門擔保無效
最高院1994年4月15日發出的《關於審理經濟合同糾紛案件有關保證的若干問題的》(以下簡稱《保證規定》“法人的分支機構未經法人同意，為他人提供擔保的，保證合同無效，保證人不承擔保證責任，但應根據其過錯大小，承擔相應的賠償責任。”《保證規定》18項“法人的內部職能部門未經法人同意，為他人提供保證的，保證合同無效，保證人不承擔保證責任，但應根據其過錯大小，由法人承擔相應的賠償責任。
3、公司董事、經理私自所為的擔保無效
《擔保法解釋》第四條規定”董事、經理違反《中華人民共和國公司法》第六十條的規定，以公司資產為本公司的股東、或者是其他個人債務提供 擔保的，擔保合同無效。
4、欺詐、脅迫、惡意串通造成的擔保合同無效
《保證規定》第19項“主合同債權人一方或者雙方當事人採取欺詐、脅迫等手段，或者惡意串通，使保證人在違背真實意思情況下提供保證的，保證合同無效，保證人不承擔責任。
5、以禁止流通物提供擔保的合同無效
《擔保法解》第五條規定“以法律、法規禁止流通的財產或者不可轉讓的財產設定擔保的，擔保合同無效。
6、未經批准及無權設立的對外擔保無效
在對外擔保問題上我國法律和法規有嚴格的限制。《擔保法解釋》第六條規定“有下列情形之一的，對外擔保合同無效：
(一)未經國家有關主管部門批准或者登記對外擔保的;
(二)未經國家有關主管部門批准或者登記，為境外機構向境內債權人提供擔保的;
(三)為外商投資企業註冊資本、外商投資企業中的外方投資部分的對外債務提供擔保的;
(四)無權經營外匯擔保業務的金融機構、無外匯收入的非金融性質的企業法人提供外匯擔保的;
(五)主合同變更或者債權人將對外擔保合同項下的權利轉讓，未經擔保人同意和國家有關主管部門批准的，擔保人不再承擔擔保責任。但法律、法規另有規定的除外。”
7、主合同無效，保證合同無效
《保證規定》第20項”主合同無效，保證合同也無效，保證人不承擔保證責任。但保證人知道或者應當知道主合同無效而仍然為之提供保證的，主合同被確認無效後，保證人與被保證人承擔連帶賠償責任。
擔保合同 篇6
摘要： 借款合同的擔保,是指借款合同當事人根據法律規定或者當事人約定,經雙方協商採取的促使一方履行合同義務,保證他方權利得以實現的法律手段。它是保證借款合同履行,避免或減少貸款風險,維護債權人利益的一種法律制度。借款合同的擔保源於債的擔保制度。
在民法理論上,債的擔保有一般擔保和特別擔保之分。
（1）一般擔保是指債務人必須以其所有的全部財產作為履行債務的總擔保。
（2）特別擔保是相對一般擔保而言,它並非以債務人的一般財產作為債權擔保,而是以債務人或者第三人的特定財產或者特定的人一般財產（包括信譽）作為債權擔保,其目的就在於保障特定的債權。根據擔保內容的不同,又將特別擔保分為人的、物的擔保和金錢擔保三類。所謂人的擔保,是指由當事人以外的第三人以其一般財產和信譽為債務人的債務提供擔保,其典型形態為保證；所謂物的擔保,是指以當事人或第三人的特定財產為債務人的債務提供擔保,主要方式有抵押、質押、留置、讓與擔保、所有權保留等；所謂金錢擔保,指透過一定金錢的得失來督促當事人積極地、適當地履行自己的債務,保障債權實現,主要用定金方式。
我國《擔保法》所稱擔保專指特別擔保,不包括一般擔保。擔保法確立的擔保方式主要有五種,即保證、抵押、質押、留置和定金,既有人的擔保,也有物的擔保和金錢擔保。而按照《貸款通則》的規定,借款合同的擔保只能適用保證、抵押、質押三種方式,留置和定金這兩種擔保方式不適用於借款合同。《擔保法》明確規定,保證、抵押、質押均必須採取書面形式。考慮到經濟生活的複雜性和多樣性《,擔保法》在第93條又作了說明性規定“:本法所稱保證合同、抵押合同、質押合同、定金合同可以是單獨訂立的書面合同,包括當事人之間的具有擔保性質的信函、傳真,也可以是主合同的擔保條款”。因此,借款合同的當事人既可以採用由出借方、借款方、擔保方三方當事人共同協商在借款合同中設立擔保條款、並由擔保方在合同中籤字的方式,也可以採用由貸款方與擔保方簽訂擔保合同的方式。究竟採用何種方式,由擔保人和借款合同的當事人共同協商確定。
一、擔保法律關係
研究擔保法律關係,對於正確確定訴訟主體,認定合同的法律效力,明確當事人的民事責任,具有重要意義。擔保法律關係的構成要素,包括主體、客體和內容三個方面:
（一）主體
擔保法律關係的主體包括接受擔保的一方和提供擔保的一方。
1.接受擔保的一方
在擔保借款合同糾紛中,接受擔保的一方是貸款人,一般是案件中的原告。
2.提供擔保的一方
在擔保借款合同的糾紛中,提供擔保一方,在保證擔保中,只能是第三人,在抵押和質押擔保中,既可以是借款人,也可以是第三人,他們一般是訴訟中的被告。保證人、抵押人和出質人是有資格限制的,對此《,擔保法》分別作了明確規定:（1）保證人。《擔保法》第7條規定,具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民,可以作擔保人。依據《擔保法》第8條、第9條、第10條的規定,國家機關（除經國務院批准主使用外國政府或者國際經濟組織貸款進行轉貸的以外）、學校、幼兒園、醫院等以公益為目的的事業單位、社會團體,未經企業法人授權的分支機構、職能部門不得為保證人。（2）抵押人。抵押人必須是可以設立抵押的財產的所有權人、處分權人或所有權人授權的人；依法不能抵押的財產的所有權人或處分權人不能作為抵押人。根據《擔保法》第34條第5項的規定,抵押人依法承包並經發包方同意抵押的荒山、荒溝、荒丘、荒灘等荒地的土地使用權可以設立抵押。這裡,承包人既不是土地的所有權人,也不是土地的處分權人,僅是土地的使用權人,但因經發包人既所有權人授權同意,承包人便可以將土地使用權進行抵押。財產所有權人的授權同意,應認為是抵押權利的讓渡,實際上也是處分權的轉讓。在此種情況下,如果發生糾紛,因財產所有權人不是抵押人,而不能成為被告,但案件處理結果與其有法律上的利害關係,故應將其作為無獨立請求權的第三人參加訴訟。實踐中應注意的是,國家機關、學校、幼兒園、醫院等以公益為目的的事業單位、社會團體,未經授權的企業法人的分支機構、職能部門,既然不能作為保證人,也就不能以自己的財產為他人借款設立抵押。也就是說,當抵押人為借款合同當事人以外的第三人時,應受前述有關保證人的資格限制。當然,這些單位以自己的財產為自己借款設立抵押是允許的。（3）出質人。出質人必須是動產質物的所有權人、質押權利憑證中的債權人,依法可以轉讓的股票、股份的持有人,商標專用權、專利權、著作權中的財產權的享有人等。
（二）客體
擔保法律關係的客體,是指擔保合同雙方當事人權利義務所指向的物件。在保證擔保中,客體是行為；在抵押擔保中,客體是抵押財產,包括動產和不動產,以及不動產上的權利,如土地使用權；在質押擔保中,客體既可以是法律允許流通的動產,也可以是無形的財產權利,如依法可以轉讓的債權、股票、股份,商標專用權、專利權、著作權中的財產權。
（三）內容
擔保法律關係的內容,是指擔保合同雙方當事人之間的權利義務關係。因擔保方式不同,權利義務的內容也不盡相同。我國《擔保法》對此作了明確的規定。因為權利義務是確定法律責任的基礎和依據,我們將在擔保法律責任中進行探討。
二、擔保合同的成立和生效
借款合同糾紛中的擔保,無論是保證,還是抵押、質押,都必須採用書面形式簽訂。擔保合同一經簽訂既告成立,這一點是共同的。但因為擔保方式不同,其生效方式也不同。
（一）保證合同的生效
借款合同糾紛中的保證,主要有三種情況:一是第三人與貸款人簽訂保證合同。保證合同一經簽訂即生效；二是第三人和貸款人、借款人共同簽訂擔保貸款合同。擔保貸款合同中有保證條款,或雖無保證條款,但第三人在“保證人”欄目內簽名或者蓋章,保證合同也即告成立並生效。三是擔保人單獨出具保證書,這是一種比較常見的情況。最為典型的,是第三人在貸款人出具的格式化的“不可撤銷保證書”上簽名或蓋章並交回貸款人。除此以外,第三人出具的具有保證性質的書面檔案,包括信函、傳真等,也屬於保證書的範圍。在這種情況下,只要貸款人沒有明確表示拒絕,都應認定保證合同成立並生效。可見,保證是諾成性法律行為,保證合同一經訂立即告生效。
（二）抵押的生效
借款合同糾紛中的抵押,是指借款人或第三人不轉移《擔保法》第三十四條所列財產的佔有,將該財產作為借款人歸還借款的擔保。當借款人不按期歸還借款時,貸款人有權以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。其中,貸款人稱為抵押權人,以財產設立抵押的借款人或第三人稱為抵押人。抵押權人和抵押人簽訂抵押合同的方式主權有兩種,一是簽訂單獨的抵押合同,二是在借款合同中訂立抵押條款。但抵押合同簽訂後,抵押權並不當然生效。依照《擔保法》第42條的規定,以該條所列財產抵押的必須向法定的登記部門辦理抵押物登記,登記之日即為抵押合同生效之日。未辦理抵押物登記,或者登記機關不是法定機關的,抵押合同不生效《；擔保法》第43條規定,抵押人以第42條規定所列財產以外的其它財產抵押的,可以自願辦理抵押物登記,抵押合同自簽訂時生效,因此,抵押合同簽訂後,因抵押物的不同性質,分為簽訂當即生效和簽訂並經抵押物登記才生效兩種情況。但《擔保法》第43條第2款同時又規定:當事人未辦理抵押物登記的,不得對抗第三人。因而,為了保證信貸資金安全,《貸款通則》規定,抵押貸款應當由抵押人與貸款人簽訂抵押合同,並辦理登記。
（三）質押的生效
根據《擔保法》第63條和第75條的規定,質押分為動產質押和權利質押兩種。質押合同和抵押合同一樣,必須採取書面形式,簽訂方式也主要有單獨簽訂質押合同和在借款合同中設立質押條款兩種方式。但兩者不僅在客體即擔保上不同,在合同生效要件上也是不同的。有的抵押合同的生效要件是辦理抵押物登記,而質押合同的生效要件是轉移質押物的佔有,或者是辦理質押權利的登記。
三、擔保的法律責任
擔保合同法律效力不同,擔保人承擔的民事責任的方式、範圍也不相同。
（1）保證人的責任。在一般保證的借款合同糾紛中,保證人承擔的法律責任是代為履行償還貸款本息及其他費用的義務。根據《擔保法》第17條第2款的規定:“一般保證人在主合同糾紛未經審判或者仲裁,並就債務人財產依法強制執行仍不能履行債務前,對債權人可以拒絕承擔保證責任”的規定,一般保證的保證人在訴訟中的地位一般是第二被告,並且,只有當主債務人在法律文書生效後,法院依法強制執行其財產仍不能清償全部款項時,一般保證的保證人才能產生代為償還的義務。這就是一般保證人的“檢索抗辯權”或稱“先訴抗辯權”。但是《,擔保法》第17條第3款又規定了三種例外情況:（1）債務人在住所變更,致使債權人要求其履行義務發生重大困難的；（2）人民法院受理債務人破產案件,中止執行程式的；（3）保證人以書面形式放棄檢索抗辯權的。只要具備其中一種情況,一般保證的保證人就不得行使檢索抗辯權。
在連帶保證中,貸款人不償還貸款本息的,法院即可以強制執行作為第一被告的借款人的財產,也可以強制執行作為第二被告的保證財產《,擔保法》第18條第2款規定,連帶責任保證的債務人在主合同規定的債務履行期屆滿沒有履行債務的,債權人可以要求債務人履行債務,也可以要求保證人在其保證範圍內承擔保證責任。依據這一規定,從理論上講,貸款人既可以將借款人作為第一被告,保證人作為第二被告,也可以將借款人、保證人單獨作為被告向法院提起訴訟。但從審判實踐上看,除非出現借款人破產、撤銷、登出、下落不明等情況,貸款人不宜僅起訴保證人,仍應將借款人作為第一被告、保證人作為第二被告提起訴訟。這是因為,法院在審理擔保借款合同糾紛時,要查清某些案件事實,如貸款人是否按時匯付貸款,借款人是否已歸還借款本金和利息,主合同是否合法有效,主合同雙方當事人是否存在相互串通,騙取保證人提供保證等,都應有借款人參加。否則,不利於查清事實,正確裁判案件。因此,當貸款人將保證人單獨作為被告提起訴訟時,如不存在上述情況,法院應追加借款人作為被告參加訴訟。
（2）抵押人的責任。在抵押擔保合同糾紛中,借款人不按生效法律文書確定的日期履行還款義務時,貸款人有權將該抵押物折價或者拍賣、變賣該抵押物的價款優先受償。抵押人喪失對抵押物的所有權或處分權。
（3）出質人的責任。在質押借款合同糾紛中,借款人不按生效法律文書確定的日期履行還款義務時,貸款人有權將質押動產折價或拍賣、變賣,或者將質押權利兌現、轉讓,所得價款先受償。出質人喪失質物的所有權或處分權,或喪失債權、股東權、智慧財產權中的財產權。
擔保合同 篇7
甲方：
乙方：
甲方需向 融資，請求乙方為其融資提供擔保，為明確雙方的權利和義務，根據我國《擔保法》及相關法律、法規，經雙方協商一致，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 甲方在 融資金額為人民幣 ，種類： 。
第二條 保證期間，上項融資甲方與銀行簽訂，期限 年 月 日至 年 月 日止，請求乙方為其上述融資提供擔保，乙方同意為其融資提供擔保。擔保期間為主合同約定的借款人(借款期限)屆滿之日起 年。
第三條 乙方的權利和義務
一、有權檢查、監督甲方所貸款項的使用情況和生產經營情況。
二、有權要求甲方提供反擔保(包括不限於抵押、質押、保證)。
三、甲方如不能按期償還貸款，從乙方代為償還之日起，乙方即有權要求甲方或反擔保人承擔連帶責任，並有權依法處置抵押物、質押物後優先受償。
四、乙方按擔保金額一次性向甲方收取擔保手續費，收費標準為年息 %。(不足一個月的按照一個月計算)
五、在甲方符合擔保貸款條件和提供反擔保條件的情況下，及時為甲方辦理貸款擔保。
第四條 甲方的權利和義務
一、按照申請貸款擔保的條件提供乙方要求的各類資料。
二、甲方向乙方提供以下反擔保措施並承諾在銀行發放貸款前完成。
若甲方逾期或遲延辦理上述反擔保措施，乙方有權透過訴訟財產保全措施對反擔保財產予以保全，並有權要求甲方承擔按乙方提供的擔保金額的20%比例違約金且還應承擔包括不限於由此產生訴訟費、律師代理費等。
三、甲方整個貸款手續辦理結束後，必須將借款合同、保證合同、放款憑證影印件等相關資料送交乙方一份留存。
四、甲方必須按申請用款事由使用貸款，接受乙方的檢查和監督;並按期向乙方提供財務報表等資料。
五、甲方按借款合同所定期限歸還貸款本息。
六、在乙方為甲方出具貸款擔保書之前，甲方應一次性向乙方支付擔保手續費;如甲方提前還款，乙方按實際擔保日期(不足一個月的按照一個月計算)收取擔保手續費。
七、乙方提供擔保後，甲方與銀行如需修改擔保合同或變更主合同時，需徵得乙方書面同意，否則乙方不承擔擔保責任。
第五條 甲方不能如期歸還貸款必須提前30天通知乙方，並說明原因，由乙方徵求銀行意見後，確定是否同意展期擔保。
第六條 甲方違反本合同的約定，應向乙方支付擔保金額的每日千分之五的違約金。
第七條 如甲方貸款逾期，從乙方為甲方代為償還之日起，即有權收取損失的利息。
第八條 協議管轄：甲、乙雙方在執行本協議過程中產生爭議，由雙方協商，協商不成雙方應向乙方所在地的人民法院透過進行訴訟解決。
第九條 本合同經雙方法定代表人或委託代理人簽字或蓋章即生效。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，反擔保保證合同、抵(質)押合同是本合同的從合同，與本合同具有同等效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
擔保合同 篇8
擔保編號：_____________
擔保權人：_________________________________________
多邊投資擔保機構：_________________________________
鑑於：_________（甲）擔保權人擬投資於_________（“專案企業”的名稱和主要業務地）；_________（乙）作為這一投資安排的一部分，擔保權人於______年_____月_____日業已與________（東道國）政府締結了_______（擔保協議的名稱），其核準副本業已提供給多邊機構；_________（丙）擔保權人業已向多邊機構申請擔保與這一投資及其擔保協議有關的某種非商業風險；以及_______（丁）多邊機構，經東道國政府的同意，業已同意按以下所規定的條件，提供該擔保；有鑑於此，有關各方協議如下：
第1條 通則
有關各方特此認為多邊機構______年_____月_____日擔保產權投資通則（下稱“通則”）的一切條款是本合同的組成部分，並且有同樣效力，如同它們完全規定於合同之中，（須經本附表a的修改）。這裡所用字母開始大寫的術語定義於通則之中。
第2條 擔保投資
擔保投資應是擔保權人由於_________（支付或其他出資取得這些股份）所取得的專案企業_________（普通）股份；但這一股份數必須調整，以反映股份分股、股票股利或類似指標和根據以下第6條所規定的備用擔保納入本合同擔保的附加股份。
第3條 擔保
在與本合同條款保持一致的情況之下，並考慮到根據第7條所支付的保險費，多邊機構同意賠償擔保權人在擔保期限由於下列任何風險發生的直接結果所承受的有關擔保投資或其收入任何損失額的_________％（“擔保百分比”）：
（1）轉移限制；
（2）徵用；
（3）違約；或
（4）戰爭和內亂。
第4條 擔保期限
擔保期限應開始於代表多邊機構簽署本合同（“合同日期”），結束於______或根據通則第七章終止本合同的任何一個較早的日期
第5條 擔保貨幣
多邊機構和擔保權人根據本合同的一切支付，都應用______ __（“擔保貨幣”）進行。
第6條 擔保額和備用擔保額
在任何情況之下，根據本合同的任何和全部賠償總額都不得超過_________（“擔保額”），除非根據通則第29條，經擔保權人請求，在不超過_________（“備用擔保額”）的數額的條件下，這一數額才得以增加，並且，在透過第30條所規定的情況下應予減少。
第7條 保險費
在擔保期限，擔保權人應向多邊機構以擔保額的_________％加上備用擔保額的_________％的比例，支付年度保險費。
第一年度的保險費應是_________（數額），並應在合同日期支付。以後的年度保險費應在合同日期週年或在此之前支付，並且，應根據這類保險費日期生效的擔保額和備用擔保額計算。
第8條 會計原則
就本合同而言，專案企業的財務報表或有關專案企業的財務報表應根據_________（國名）所公認的會計原則編制。
第9條 違約期限
就違約擔保而言，通則第9條（b）款所指定的期限應是擔保權人就不執行或違約求償提起司法或仲裁程式之後的_______年。
第10條 擔保確定性申請表的保證
擔保權人理解，多邊機構締結本合同的依據是作為附表b附於本合同之後的擔保確定性申請表中的資訊和陳述。
擔保權人表示並保證，在其簽署本合同之日，這類資訊和陳述在所有重要方面都是準確的和完全的；但是，這一保證不得擴充套件到有關預測和估計的錯誤，如果：
（1）在上述日期，擔保權人或專案企業都不知道這類錯誤，或者，即使他們十分謹慎行事，也不可能知道這類錯誤；並且
（2）當擔保權人或專案企業知道這一錯誤時，擔保權人迅速向多邊機構通報。
第11條 仲裁
在與通則第3．1節所規定的限制相一致的情況之下，有關各方之間產生於本合同或有關本合同的任何爭端都應根據通則第3條所指定的仲裁規則仲裁解決，仲裁程式應在_________（城市和國家）進行。
第12條 地址
下列地址應是為通則第6條的目的而規定的：擔保權人：__________，多邊機構：______________。
第13條 生效
本合同應在合同日期生效。
有關各方，透過其正式授權的代表，以其各自的名字，簽署本合 以資證明。
擔保權人（蓋章）：_________ 多邊機構（蓋章）：_________
代表人（簽字）：___________ 代表人（簽字）：___________
_________年______月______日 _________年______月______日
簽訂地點：_________________ 簽訂地點：_________________
擔保合同 篇9
貸款人（甲方）： 法定代表人
身份證號碼：
地址： 電話：
借款人（乙方）： 法定代表人
身份證號碼：地址： 電話：
擔保人1（丙方）：法定代表人
地址：） 電話：
擔保人2（丙方）：身份證號碼： 地址： 電話：
借款人、貸款人、擔保人經平等協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔保法》及
民間借貸原則就貸款人向借款人發放短期人民幣資金貸款事宜達成一致意見，並由丙方擔任本借款的擔保人，為明確責任恪守信用，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 借款金額及利率：
本合同項下借款總額為：（大寫）人民幣 叄仟伍佰萬 元整（小寫）￥00,000,000.00 元，利率為：月息 3.5% 。日利息計算方法為月利率/30天。
第二條 貸款支付方式：
貸款以現金支付或者透過銀行轉賬支付，該筆款項劃入，以實際達賬日起計息。
第三條 借款限期：
借款限期為 15天 ，即自 20xx年 9月 日起至 20xx 年 9月 日止。最終按實際借用天數計息。
第四條 借款用途：
本合同項下的借款用途為：搭橋資金借款。
第五條 還款日期：
借款人透過現金或者銀行轉賬的還款方式於 年 月 日前歸還貸款人的借款，還款的賬戶 。借款人因條件變化而不能依照約定方式按期歸還借款時，貸款人有權單方面解除本合同，解除合同通知自借款人收到時生效。貸款人依照借款合同上借款人確認的地址寄發信箋，借款人簽收則視為送達，信箋被退回，亦視為解除合同通知書送達借款人。
第六條 本合同項下的全部債務採用以下方式擔保：
（一）由 提供 作為抵押擔保，抵押物為（詳見抵押清單）。 如抵押物貶值、損失、滅失，致使擔保能力明顯減弱或喪失時，貸款人有權要求借款人提供保證人或提供新的抵押物、質物以擔保本合同項下債務。
（二）由 提供保證擔保，如借款人到期不能歸還借款的，由丙方承擔連帶保證擔保責任，對借款本息及產生的所有費用負連帶清償責任。
第七條 宣告與承諾
借款人宣告如下：
（一）借款人具備簽署本合同的合法權利。
（二）借款人向貸款人提供的所有檔案、資料和憑證等是準確、真實、完整和有效的。
（三）借款人未隱瞞任何已發生或正在發生的、有可能性影響對其履約能力判斷的下列情況：
1、 與借款人有牽連的重大違紀、違法或被索賠事件：
2、借款人在其他合同項下的違約事件：
3、借款人承擔的債務、或有債務或向第三人提供的抵押、質押擔保：
4、未了結的訴訟、仲裁案件：
5、其他可能影響借款人財務狀況和償債能力的情況。
借款人承諾如下：
（一） 按貸款人要求隨時提供包括但不限於借款人的經營狀況、財務狀況之報告、報表等檔案和資料。
（二） 接受貸款人的信貸檢查與監督，並給予足夠的協助和配合。
（三） 借款人進行任何投資活動或對其財產作重要處分的，需事先通知貸款人。如上述行為將對借款人的償還能力產生不利影響，須徵得貸款人的同意。
（四） 借款人不以降低其償還能力的方式處置自有資產，借款人對第三人提供保證或以自身資產設定抵押、質押擔保時，將及時通知貸款人，並承諾其擔保的債務總額不高於其自身淨資產。
（五） 借款人對貸款人債務的清償順序不亞於其他債權人的同類債務；借款人在其他銀行申請貸款或增加其他債務前，應取得貸款人的書面同意。
（六） 在借款人未還清借款時，抵押物由貸款方儲存、監管、提取，借款人無任何異議。
（七） 借款人承諾當發生如下事件時將及時通知貸款人：
1、在本合同或其他任何合同項下發生違約事件：
2、借款人財務狀況發生惡化：
3、借款人涉及重大訴訟或仲裁案件：
4、借款人發生其他影響其他償還能力的情形。
（八） 發生下列情況時借款人承諾貸款人有權按抵押物價值（以購進時不含稅價為準）的60%立即處理抵押物，並按貸款人的要求提供相關資料、證明、票據等檔案協助辦理相關手續。
第八條 違約事件處理：
如借款人逾期還款的，要向貸款人承擔包括但不限於以下形式的款項。
1、借款本金（以借款收據為準）
2、借款利息（月利率3.5%）
3、滯納金（借款金額×0.05%×逾期天數）
有下列情形之一的，貸款人都有權宣佈本合同項下的借款全部立即到期：
（一）借款人逾期未付本金：
（二）借款人在其他項下發生違約事件：
（三）借款人財務狀況嚴重惡化：
（四）抵押物、質押貶值、毀損、滅失、被查封或凍結，借款人未按貸款人的要求提供新的擔保的。
第九條實現債權的費用、索賠費用承擔
借款人同意承擔貸款因向借款人主張權利（包括但不限於向借款人追收款項）而發生的一切費用，包括但不限於以下形式的款項：
1、 法院收取的案件受理費、財產保全費、執行費、處理費：
2、 貨款人委託律師事務所及律師代理人代貸款人向違約方主張權利、追收款項等法律事務而發生和/或將要發生的律師費（即包括在準備提起訴訟、訴訟、強制執行等過程中貸款人已支付的律師費和/或根據貸款人與律師事務所訂立的委託合同約定根據案件或委託事務辦理結果將要支付但尚未支付的總額不超過借款人應向貸款人償還或支付款項30%的風險代理律師費）：
3、 差旅費（包括貸款人工作人員、委託律師的差旅費）：
4、 評估費、公告費、公證費：
5、 依法處置違約方財產而發生的稅、費。
借款人同意貸款人有權在其向借款人提起訴訟時一併提出要求借款人承擔上述費用的訴訟請求，因該項請求而發生的法院收取的案件受理費、財產保全費、執行費等費用同樣由借款人承擔。
第十條變更與解除
本合同經雙方當面同意可以修改、補充或解除。本合同的任何修改和補充均構成本合同不可分割的一部分。
本合同的任何條款的無效均不影響其他條款的效力。
第十一條 通知
借貸雙方與本合同有關的一切書面檔案以郵遞方式寄送至下列地址：自發出之日起五日內則視為送達：
借款人地址： 郵政編碼：
貸款人地址： 郵政編碼：
擔保人地址： 郵政編碼：
第十二條 法律適用、爭議解決及司法管轄
本合同適用於中華人民共和國法律。
因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議、糾紛，雙方應協商解決。協商不成的，雙
方同意採取如下方式加以解決。
依法直接向原告人所在地人民法院起訴。
第十三條 附件
下列附件經雙方共同確認的其他附件是本合同不可分割的組成部分，其有與本合同相同的效力。
（一） 借款借據：
（二） 合同中列明作為本合同附件產生效力的檔案：
（三） 貸款人和借款人依照本合同同時規定在本合同簽署時和本合同簽署後再行簽署的所有輔
助型檔案。
第十四條 合同生效
本合同經借貸雙方簽字後生效。
本合同一式叄份，借貸、擔保方叄方各執一份，均具有同等效力。
第十五條 特別提示
本合同的所有條款借款人已經與貸款人進行了充分的協商。
貸款人已提請借款人、擔保人特別注意有關雙方權利義務的全部條款，並對其作全面、準確的
理解。貸款人已經應各方的要求對上述條款作出相應的說明。
簽約各方對本合同條款的理解完全一致。
（以下無正方）
貸款人： 借款人：
擔保人1：擔保人2：
簽約時間 ：
簽約地點：