關於加工合同錦集七篇
隨著人們法律意識的建立，合同在生活中的使用越來越廣泛，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那麼大家知道合同的格式嗎？下面是小編幫大家整理的加工合同7篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
加工合同 篇1
合同編號：_________________
定作人：_________________簽訂地點：_________________
承攬人： ________________簽訂時間：_________________
第一條 加工物
加工物名稱
規格型號
計量單位
數量
報酬
單價
金額
工藝手繡鞋墊
38-45#
雙
元/雙
合計人民幣金額（大寫）：￥：
第二條 定作人提供的材料
材料名稱規格型號計量單位數量質量提供日期消耗定額工藝布製鞋料38-45#雙一等
第三條
承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：_簽定合同當日，檢測方法：目測_________________________________。
第四條
定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：__承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料。
第五條
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__當___日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的__當_____日內答覆。
第六條
定作方（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：__割絨鞋墊加工全過程，但必須保證產品質量問題。
第七條
定作人協助承攬人的事項與要求：______定作人免費為承攬人提供加工原材料________________________________________________________。
第八條
加工物的技術標準、質量要求：_____針腳相等,刀割均勻,絨面平整,絨面無漏底,顏色清晰乾淨，圖案准確 _______________________________。
第九條
加工物的包裝要求及費用負擔：_____包裝由定作方負責，運費憑單據由定作方負責報銷（累計200元以上）。
第十條
加工物的交付方式、期限及地點：_____產品由承攬方在合同有效期內傳送至定作人處_________________________________________________。
第十一條
加工物的驗收、方法、期限及地點：____驗收方法見第八條，具體以樣品為準。驗收期限定作人收到產品後三天內，驗收地點定作人處。
第十二條
承攬人對加工物質量負責的期限及條件：__合同期限： 年 月 日至 年 月 日止(雙方協商)。
第十三條
承攬人應在_______年________月_______日前向定作人交付承攬加工定金（大寫）__________________ 元。
第十四條
結算方式及期限：_____承攬人在交付合格定作物後，定作方必須付清加工費.現金結算，批交批結，批清批領，合同有效期限見第十條。
第十五條
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條
本合同解除的條件：（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。
（二）承攬人可以隨時解除合同, 但應及時書面通知定作方並承擔由此給定作方造成的損失。
第十七條
定做人違約責任：___除雙倍退還承攬加工定金外,並賠償承攬人的損失。
承攬人違約責任： 除所交承攬加工定金金額扣除外,並賠償定作人的損失。
第十八條
合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭筆名，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第___二___種方式解決；
（一）提交_________________________________________仲裁委員會仲裁。
（二）依法向_______對方所在地________________________人民法院起訴。
第十九條
其他約定事項： 另議
定作人
定作人（章）：
住所：
法定代表人：
委託代理人：
電話： 傳真：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
郵政編碼：
承攬人
承攬人（章）：
住所：
法定代表人：
委託代理人：
電話： 傳真：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
郵政編碼
加工合同 篇2
委 託 方： (以下簡稱甲方) 受委託方： (以下簡稱乙方)
甲方委託乙方加工 ，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
第二條 加工成品質量要求：
(加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為儲存，作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量：
由甲方提供塑膠模具給乙方，原材料由乙方提供。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響訂作物的質量時，甲方有權要求重作，減少價款或退貨。
第四條 技術資料，圖紙提供辦法：
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
2、乙方對於承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。
3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法：
1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或專案，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和專案質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間：
乙方每月在20日前交8000.00—10000.00個塑膠箱給甲方。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
第八條 包裝要求及費用負擔： 由乙方負責。
第九條 運輸及費用負擔：由乙方負責。
第十條 結算方式及期限： 每月25日結清上月貨款。
第十一條 其他：
1、根據國家有關規定，甲方應向乙方交付定金合同，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。
第十二條 乙方的違約責任：
1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責調換，並承擔逾期交付的責任;經過調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數量少於合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
3、甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權拒收。
第十三條 甲方的違約責任：
1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
2、超過合同規定期限領取訂作物的，甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的，乙方有權將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給甲方;變賣訂作物所得少於報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如訂作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
3、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
4、無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失。
5、變更交付訂作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，並賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自雙方簽字或蓋章生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份，甲方和乙方各執一份，同具法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同 篇3
承攬方（甲方）：_________
定作方（乙方）：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時間
______________________________。
第七條乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應於_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的.，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條宣告及保證
（一）甲方：
1．甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
（二）乙方：
1．乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術資訊、經營資訊及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方洩露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務的，應
承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：_____________________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文字原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_____份，送_________留存一份。
承攬方（蓋章）：_________定作方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_____法定代表人（簽字）：_____
地址：___________________地址：___________________
_________年______月____日_________年______月____日
簽訂地點：_______________簽訂地點：______________
加工合同 篇4
甲方：
乙方：
承包形式：
1、 乙方負責承包1#-3#多層住宅樓圖紙中所設計和標註內外垟裝修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料，其它均為清包工。
2、 乙方進場甲方提供住宿，生活費乙方自理（生活水電費乙方自理）
3、 甲方提供攪拌機、水管、小推車（小推車乙方自己維修）裝置工具。
承包價格：
1#-3#多層住宅樓裝修工程，粉刷油柒工程（包工包料）甲方以56元/㎡價格（建築面積）承包給乙方。
承包內容：
乙方負責1#-3#多層住宅樓圖紙所設計的裝修施工工程（防水工程除外）如：屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、樓面地面工程、室外散水及所有保溫部位等。
質量要求及驗收標準
本工程設計為中級抹灰，質量標準為合格，具體要求是：
1、 垟面垂直度允許偏差±3mm，平整度±2mm陰陽角方正±2mm.
2、 垟面觀感平整、光滑、顏色一致，無空鼓、無明顯接槎，並負責室內頂板高低，誤差較大的抹灰襯補。
3、 陰陽角要垂直、線條平直整齊，外垟陽臺、窗沿上下層順直，陽臺板、飄窗板薄厚一致，並做好泛水。
4、 粉刷油柒工程表面要光滑、平整、顏色一致，無流墜、脫皮斑鏽等現象，並且做好成品保護。
5、 以上要求如達不到合格要求造成返工和材料浪費要給於經濟處罰。
竣工時間：
乙方自進場之日起，30天完成以上所承包的全部活項，並且達到驗收標準，予期完不成的，每推遲一天罰 元（其中包括陰雨天氣）
付款方式：
1、 甲方按乙方所完工程量的 %付給乙方工程進度款（必須經驗收合格）
2、 其它款項在乙方所承包的工程專案全部完成和竣工驗收後，三月之內付清。
工具裝置的保養使用及材料節約：
1、 乙方應對工地的裝置、工具必須合理使用和安全使用。
2、 乙方應對工地的裝置和工具要定期保養和維修。
3、 乙方施工要注意材料節約，合理配料，當天的料當天用完。
4、 落地灰漿隨清隨用，嚴禁將落地灰當作垃圾外和填埋如發現一次罰款200元。
5、 乙方應做到“三清六好”工作，隨時將該工作面清理乾淨。
文明施工，安全生產：
1、 乙方進場必須嚴格按照工地的安全生產技術操作規程施工。
2、 正確和安全使用工地的一切電器裝置及臨電，必須戴安全帽。
3、 員工上班不準穿拖鞋、光膀子、不準隨地大小便。
4、 員工要做到文明施工，不準說粗話、髒話，嚴禁打架鬥毆，如發現一次罰500元。
5、 員工上班要嚴格按操作規程施工，如發生一切傷亡事故，其全部經濟費用和損失由乙方自負。
本協議一式兩份簽字有效甲乙雙方各執一份。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
加工合同 篇5
甲方：
乙方：
甲乙雙方經協商，就浮雕線稿設計事宜協議如下：
一、專案名稱：浮雕線稿
二、工作內容：按照甲方的設計要求設計浮雕線稿，格式JPG。
三、設計要求：
四、工作期限：製作週期5天，自甲方支付設計費給乙方之日起計算。
五、工作款籌、支付方式
設計費用人民幣1000元整，大寫：壹仟元整。在甲方全額支付設計費用後開始設計工作。
六、工作的完成
乙方在把設計稿件交給甲方後，乙方設計工作完成。如有異議雙方可根據售後服務內容進行協商解決。(後期的修改屬於售後服務)
七、工期的延長
遇下列情形，工作週期延長。
1、因氣候等不可抗力原因不能正常工作的。
2、因甲方原因需要對浮雕的設計進行臨時調整的。
八、雙方權利、義務
甲方
1、按時支付乙方的工作款酬。
2、按時驗收乙方的工作成果。
3、為乙方提供所需的設計素材。
4、對設計中不滿意的地方提出修改建議及要求。
乙方
1、嚴格按照設計要求工作。
2、對設計要求中並列存在的素材可根據畫面的需要進行取捨。
3、按時交付工作成果。
4、保證工作質量。
5、儘量提前完成設計工作。
九、稿件的修改
乙方提供對線稿的免費修改服務，免費範圍為區域性細節的調整。如修改部分工作量過大或接近重新設計，由甲乙雙方協商解決，甲方應根據工作量適當增加設計費用。
十、本合同未盡事宜雙方協商解決。
十一、本合同自雙方簽字之日起生效。
十二、本合同一式二份雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
加工合同 篇6
委託單位：（以下簡稱甲方） 合同編號： 加工單位：（以下簡稱乙方） 日 期：
根據《中華人民共和國合同法》和有關規定，經雙方協商一致，特訂立本合同。
第一條：甲方自 年月日起委託乙方為甲方生產加工產品。
第二條：加工方式
（1）(乙方自備材料)，乙方必須依照合同規定選用原材料，並接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規定的原材料而影響定作質量的，甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨，並由乙方承擔相關全部損失。如甲方有指定材料供應商的，乙方必須按指定採購，否則甲方將拒收貨品，並有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
（2）(甲方提供材料，明確規定原材料的消耗定額)甲方按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對返修的產品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品，並有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第三條：乙方受甲方委託為甲方生產加工鞋類產品，乙方必須嚴格按照確認樣品和甲方
質檢人員的合理要求來組織生產。如品質達不到要求，甲方將拒收貨品，並有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第四條：甲方需要乙方生產之產品的品名、型號、規格、數量、包裝、交貨期等要求由
甲方另行提供，雙方確認後乙方必須按期出貨，如延期出貨，乙方需承擔所有損失。
第五條：甲方提供給乙方用於生產的所有資料（包括楦頭、款式、材料、包裝、商標等）
乙方必須妥善保管和使用，以免給其他個人或公司所利用，更不能用甲方提供的資料修改或直接生產給甲方以外的個人或公司，否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。
第六條：付款：每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬，甲方在對賬當月15日前付清。
第七條：甲、乙任何一方如確因戰爭或嚴重自然災害等不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由,經雙方協商確認一致後，免予承擔違約責任。
第八條：本合同在執行中，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解
決，向廣州市仲裁委員會申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。
第九條：本合同自簽訂之日起生效，合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項，雙方協商解決，具有本合同同等效力。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
委託單位(甲方)： （蓋章） 加工單位(乙方)： （蓋章） 法定代表人： 法定代表人：
地 址： 地 址：
電 話： 電 話：
加工合同 篇7
甲方（承攬人）： 乙方（定做人）：
簽訂地點： 簽訂時間：
依據《中華人民共和國合同法》，經甲、乙雙方充分友好協商，簽訂此材料加工合同，達成以下協議內容：
第一條 成品原料及加工內容
注：1、有無附圖紙；
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙，圖紙作為本合同內容的附件一併執行（圖紙需蓋章或簽字確認）。
第二條 加工期限和質量要求
1、材料選定：材料的選定根據乙方自行選擇的方式：
①甲方根據乙方的制定選購。
②由乙方自行選購後交付甲方製作。
2、在合同簽訂後，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料後開始計算，甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應由甲方根據自身的裝置、技術、人員等情況謹慎確定，本合同確定的加工期限為： 天。
3、成品的質量要求，有相關技術圖紙規範的，應符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規格、型號規範的，應符合相應的規格型號要求。
第三條 交貨時間、地點、結算方式
1、交貨時間：甲乙雙方協商一致，甲方在合同簽訂後 日內交貨，即 年 月 日前。
2、交貨地點：
3、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務後，應及時通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內提貨；乙方收到通知後未按時提貨的，甲方不承擔任何違約責任。
4、乙方應在接收成品時，組織人員對成品進行驗收，雙方應辦理驗收手續並確認；乙方對成品質量提出異議，應在交貨時書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。
5、甲方將成品交付乙方後，仍應對成品的品質與數量向乙方負責。
第四條 違約責任
發生下列情況之一時，甲乙雙方應承擔違約責任：
1、甲方未在加工期限內完成加工任務，則應與乙方協商順延相應期限，每逾期一天，按照合同款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯的合同），甲方應賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質量標準的，應承擔修理、更換、無償補充的責任，給乙方造成嚴重損失的，應承擔賠償責任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的，乙方應承擔總價款千分之五的違約金。
第五條 合同爭議及解決方式
因本合同所發生的爭議，甲乙雙方應協商解決；協商不成的，則透過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第六條 補充條款
如有以上內容未盡條款，甲乙雙方可以達成補充協議，補充內容作為附件形式附於合同之後，與本合同同樣具有法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
經辦人（簽字）： 經辦人（簽字）：
聯絡電話： 聯絡電話：
日期： 日期：