【精品】維修合同模板集錦9篇
現今很多公民的維權意識在不斷增強，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。合同有不同的型別，當然也有不同的目的，下面是小編精心整理的維修合同9篇，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
維修合同 篇1
委託方(甲方)：
服務方(乙方)：
經雙方協商，實業有限公司(以下簡稱甲方)委託(以下簡稱乙方)維護甲方花苑酒店的配電室裝置和樓內電氣裝置。協議內容如下：
一、職責劃分：
1、甲方負責花苑酒店的配電裝置的正常使用和現場電氣裝置可靠使用,確保執行裝置不超負荷執行,從而延長裝置執行週期。
2、甲方專業人員對乙方在花苑酒店配電室裝置的配電裝置的正常操作執行和現場電氣裝置維護工作專業部門負責人有生產指揮權。
3、甲方負責對電氣裝置日常的管理、協調處理檢維修中與生產相關的事宜，積極配合乙方做好維護工作。
4、甲乙雙方領導應就較重要工作進行及時溝通。
5、甲方應儘量提供正常維護所需的必要資料、圖紙等，且資料、圖紙是竣工資料及正在使用的。
6、乙方應嚴格遵守甲方現行的各種規章制度。
7、乙方在工作範圍內應嚴格服從甲方有關職能部門的工作安排，切實為生產裝置保駕護航。
8、乙方負責甲方花苑酒店運營及生產過程中的電氣裝置正常維護和檢修。 9、乙方應確保所維護的電氣裝置的完好率達到花苑酒店配電裝置規定的要求，且不低於中石油裝置的維護要求。
10、乙方應配合甲方做好貫標認證工作,根據甲方的進度要求按時完成相應的工作。
12、乙方維護人員必須每日定時進行巡檢,並做好巡檢記錄。
13、乙方應做到主要裝置搶修不過夜，一般問題不過天，特殊情況協商解決。甲方需要乙方進行搶修時，乙方在接到通知後半小時內趕到現場並開始工作。 乙方確保所維護裝置的安全平穩長週期執行。
14、乙方負責建立電氣裝置檔案，整理積累和保管各種基礎資料，報甲方處備案，維護所需的各種資料說明書,甲方應儘量提供,如不能提供,應由雙方協 商解決.
15、維護中所需要的常規工具由乙方自行解決,隨機帶來的專用裝置應由甲方提供。
16、乙方應根據甲方花苑酒店經營執行安排，合理安排檢修，對到檢修週期，但因裝置長期執行沒有檢修機會而且必須檢修的的電氣裝置，甲方應為乙方提 供檢修條件，乙方應在最短時間內完成檢修，如因甲方不能停工造成的損失由甲方承擔，但排除以下情況：
①對二個月內即將到維修週期的主要電氣裝置，如遇裝置停工機會，應提前安排檢修而乙方未安排的。
②對已檢修的電氣裝置執行不超過其1/3檢修週期的。
二、雙方權利：
1、甲方有現場指揮作業的權利，乙方應積極予以配合。
2、甲方對電氣裝置維護質量有檢查評定的權利，甲方可不定期對乙方維護人員進行測評，對連續測評最後一名人員可要求乙方更換人員。
3、未經甲方安排的電氣技措專案施工,甲方有權不予結算。
4、甲方負責提供安全的作業環境,並辦理有關手續(如火票等相關手續)。
5、乙方負責稽核管理配電室工作的第一、二種工作票等，對電氣專業的施工隊伍進配電室施工，由施工單位開具第一、二種工作票，乙方稽核並配合操作 等，對非專業的隊伍在配電室施工作業，由乙方辦理相關手續並提出施工要求，同時進行監護。
6、乙方有向甲方上報電氣裝置大修改造專案建議的權利和義務。
7、乙方在維護時,對使用不正常、有故障的電氣裝置有權提出電氣改造專案的建議權,並進行換型和選型，報甲方專案生產管理部及甲方相關職能部門批 準。
維修合同 篇2
甲方：永昌縣南壩中心小學
乙方：甘肅中匯建設有限公司
甲方擬對學生餐廳、公寓樓衛生間維修，根據《中華人民共和國合同法》、《建築法》的有關規定，結合本工程具體情況，為了確保用材及施工質量，經雙方協商同意簽訂本合同：
一、更及維修改造專案：
1、餐廳塗料粉刷
2、餐廳SBS層面防水
3、餐廳柱裝修
4、公寓樓一、二、三樓衛生間維修
①、衛生間便池維修
②、衛生間頂維修
③、衛生間防水及上下水管道維修
④、更換地漏、水籠頭
二、工程合同造價
1、所有工程實行包工包料，按國家施工規範、施工合同等組織施工，工程總造價96600元，人民幣大寫：玖萬陸仟陸佰元整，等工程完工後按決算價計算。
2、在本合同期內，甲方不負責因市場物價因素而引起的建材、人員工資及其它方面費用的上漲或下跌。
3、如工程需增減工程專案，須經甲乙雙方法人代表及相關人員現場協商簽字後方能生效。
三、施工方式、雙方責任：
1、施工方式：甲方採取包工包料的方式委託乙方具體負責組織施工,並由乙方負責施工的安全，若發生施工造成的安全事故，責任一律由乙方負責。
2、雙方責任：
①甲方負責為乙方安裝施工過程中提供一定的便利。
②甲方有責任按照雙方預約監督催促施工質量和時間。
③乙方必須嚴格按照甲方要求把好材料關、加工質量關及安裝關，講究信譽。
④乙方施工完畢應自覺接受甲方驗收，據實結算並提供規範票據。
⑤乙方在材料、加工、安裝等任何環節如有紕漏，應自覺及時整改。
3、質量要求：
1、乙方明確自己有與承攬建設工程相應的建築資質，而且明確其施工人員也具有相應的執業資格和資歷，以確保乙方所承攬建設的工程符合建設施工所要求的質量和技術要求。
2、乙方必須重點抓好工程的質量和安全施工，嚴格按照抗震安居房屋建設標準建房，在施工期間，以確保工程質量和安全，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程質量、進度、安全三大要素加強全面檢查和督促。
3、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，並承擔由於自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任與甲方無關。
四、工程質量
1、乙方按甲方提供的要求施工，若發現有不合理部分，經甲乙雙方共同協商，在取得明確一致的施工方案後乙方方可再進行施工。
2、因乙方方面自身原因達不到工程質量合格條件，乙方應按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作，並承擔導致返工、修改、重作等人工、材料等所有費用。返工、修改後仍不能達到約定的合格使用條件的，乙方承擔工程質量違約責任。
五、違約責任和爭議的解決辦法
乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作；造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
六、建築工期：工程必須在8月15日前完工，工程結束由乙方徹底清除校內建築雜物，確保校園衛生乾淨。
七、合同的生效與終止。
1、本合同一式三份，甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在竣工驗收合格、乙方將工程交付甲方、甲方支付工程款完畢後，該合同自動失效。
七、其他。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方（簽章） 乙方：（簽章）
法人代表（簽字）：法人代表（簽字）：
或委託代理人（簽字）:或委託代理人（簽字）:
年月日年月日
維修合同 篇3
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲方與乙方本著互利互惠原則，透過友好協商簽定以下資訊產品維修維護合同。
一、該合同所包括的資訊產品如下：
產品名稱：______________________
產品序列號：____________________
臺數：____________________
金額：（人民幣）_________________
備註：___________________________
二、由乙方為甲方提供資訊產品免送維修服務，相應服務條款如下：
1、合同有效期內，乙方只對本合同所列產品實施上門維修，如需更換零件甲方應承擔零件費用，且甲方不再擁有更換下來的舊零件的所有權。
2、如果乙方認為該產品需要取回修理，則乙方技術人員將直接前往甲方處取機。
3、合同有效期內，乙方將對本合同所列產品進行兩次免費清潔。
4、除乙方的節假日外，每週星期___至星期______：___——___：___，是乙方執行該合同時間，乙方在接到甲方維修要求電話的第二個工作日是本合同的標準響應時間。
5、本合同不涉及有關軟體或網路支援服務，凡涉及軟體或網路支援問題的維修服務，均按照乙方收費服務標準收費。
6、乙方實施上門維修地點為該合同所包括的甲方資訊產品現在（合同簽字日）使用所在地。
7、甲方應對其專有的機密資訊的安全自行負責。
三、合同生效及合同期限： 本合同經甲乙雙方簽字，蓋章確認，且乙方收到合同全款後，方可生效。合同期限是________本合同生效日起一年整。
四、本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力。乙方擁有對本合同的解釋權。
未盡事宜雙方協商解決。
甲方簽字：______________
甲方章：________________
簽字日期：______________
乙方簽字：______________
乙方章：________________
簽字日期：______________
維修合同 篇4
甲方：法定代表人：
乙方： 法定代表人：
郭葉線是20xx年初修建的一條通村公路，全長約13.5公里，由於今年載重車輛較多且年久失修，多處破損嚴重，且郭葉線橫穿兩個鄉鎮七村三十多個小組。為了改善交通環境，方便群眾生產、生活，甲方將所轄範圍內郭葉線維修補缺加鋪通村公路建設工程承包給乙方。經雙方協商同意，特訂立如下合同：
一、工程總量
該工程為郭葉線維修補缺加鋪通村公路，全長約2.5公里，具體以實際施工里程為準。
二、工程施工及質量要求
1、全部破損公路由鄉村公路段派專人指定維修點，乙方按甲方要求施工。
2、維修部份兩端連線點必須用切割機切斷、切齊，連線點水泥硬化時兩邊必須塗抹瀝清。
3、維修部份水泥塊用挖機挖出來後必須運離公路兩側50米外，以免影響公路通行安全。
4、維修部份必須整平、壓實。
5、混凝土硬化層寬度為3.5米、厚度18釐米。
6、乙方全面按標準完工後，甲方申請縣有關職能部門驗收，經驗收合格簽字後，乙方交付甲方使用視為正式完工。
7、工程自驗收之日起一年內出現質量問題，由乙方負責無償維修(不可抗力因素除外)。
三、工程安全責任
乙方必須抓好安全施工，包括個人人身安全、財產安全，確保無任何安全事故發生。發生的一切安全責任由乙方全部負責。
四、工程時間
工程必須在60日內完工，即從20xx年10月10日至20xx年12月
五、工程造價及付款方式
1、破混凝土板及運輸10/㎡，共80745㎡，計幣80745元。
2、基層處理5/㎡，共80745㎡，計幣40373元。
3、混凝土澆築及保養65/㎡，共80745㎡，計幣524843元。
4、蓋函板一座2萬元。
5、工程保質期為一年，保質期滿後付清餘款。
六、施工環境
甲方有義務為乙方提供優良的施工環境，協助做好協調工作，無償提供工程所需的土源、土場、毛料，協調水電供應，儘量為乙方提供施工方便，以利工程順利進行。
七、違約責任
1、公路工程不得轉包或分包，合同簽訂後，發現乙方有轉包或分包行為的，甲方有權無條件終止合同。
2、由於乙方工程質量不合格所發生的工程返工、重建等，一切責任由乙方承擔，工期每延期一天甲方按工程量總額的1‰對乙方處以罰款。
八、本合同一式肆份，甲方貳份、乙方壹份、存檔壹份。
九、工程竣工驗收完工後，甲方一次性付清總工程款50萬元，餘款165961萬元，一年內付清，乙方按合同要求組織施工。
十、本合同經雙方簽字後生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
維修合同 篇5
合同編號：___________
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委託代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯絡人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委託代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯絡人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
雙方本著互惠互利的原則，透過友好協商簽定以下_________修繕協議：
第一條 修繕修理專案、數量、報酬
修繕修理專案及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條 材料
材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質量要求
修繕修理專案應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________
第八條 資料提供
1.定作人於_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_____日內答覆。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批准後，僱傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執行過程中瞭解到的與雙方有關的內容及資料或資訊確認為機密。
2.雙方負責確保其僱員和受僱第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密資訊自行負責。
第十一條 中途變更的後果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，並滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，並可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、效能，承攬人要在與定作人協商認同後進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與裝置同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同後更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高於裝置的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(裝置供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或僱傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理專案完工後，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，並向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理專案檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束並經驗收合格後_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式為：________________________________
第二十條 保修
裝置修復後，對於該裝置的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修範圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或僱傭第三方修理而引起的'損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，並免費更換原品牌部件，如果造成裝置損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 宣告及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署並有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署並有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內透過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_____日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即透過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________
委託代理人(簽字)：________ 委託代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
維修合同 篇6
為規範機動車輛維修工作，經甲乙雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規訂立本協議，以便共同遵守。
1．本合同的下列術語應解釋為：
1．1“合同”係指甲方與乙方簽署的、合同格式中註明的甲方和乙方所達成的協議，包括所有的附件、附錄和構成合同的所有檔案。
1．2“合同價” 係指根據合同規定，乙方在正確完全地履行合同義務後甲方應支付給乙方的價格。
1．3“維修” 係指招標檔案中規定的車輛大修、一、二級維護和小修、中修、車輛年檢以及其它有關汽車的維修服務。
1．4“配件材料” 係指乙方根據合同規定在提供維修服務時必須向甲方提供的零部件及耗材。
1．5“乙方”係指提供汽車定點維修服務的汽車維修廠家。
1．6“甲方”係指接受維修服務的甲方。
2．服務範圍
車輛大修、各級維護、小修、中修、車輛年檢和其他有關汽車維修的服務專案及交通事故車輛維修。
3．送修手續
3．1送修車輛時，甲方經辦人必須按照要求填寫乙方的“車輛維修派工單”（以下簡稱“派工單”）。派工單上應填寫清楚送修車輛的品牌型號、車輛牌照號、累計行駛里程、維修專案，經甲方經辦人簽字後交乙方，乙方憑此單確認專案的接修。
3．2乙方在維修過程中發現其他（維修計劃以外）的故障，必須及時將情況反映給甲方，在取得甲方同意後方可繼續修理。
3．3對甲方車輛乙方應以修復為主，能不更換的零部件儘量不予更換，確實不能修復或修復不經濟的零部件，在徵得甲方同意後方可更換。
4．維修費用
乙方應按照不超過《廣東省汽車維修行業工時定額和收費標準》中規定的工時定額和收費標準優惠計算維修費，優惠幅度及標準見附件報價表。
（1）維修費用應包括：工時費、材料費和稅金。
（2）工時費包括小修、大修專案收取工時費的標準。（小修、大修的含義在“維修工時費報價一覽表”中的備註已作說明）
（3）材料費即材料價格，在乙方開具的正式維修發票中須單獨列出。
5．竣工車輛交接手續
5．1乙方維修車輛結束後，須填寫“車輛維修結算單”（以下簡稱“結算清單”），認真填寫車輛維修的具體部位和消耗的材料、部件、計價情況、工時費及質量保證期，註明優惠事宜後交甲方經辦人稽核簽字。此單多聯複寫備查。
5．2甲方應仔細檢查竣工車輛，如維修結果符合送修要求、維修費計算合理，甲方經辦人應在“結算清單”上簽字認可；如果修理結果不符合送修要求、維修費用計算不合理，或發現使用不符合要求的配件材料，甲方應以書面形式向乙方提出存在的問題，如乙方不能給予令人信服的答覆，甲方可報請法定檢驗機構進行檢驗。
5．3修車更換下來的舊件應退還甲方。
5．4乙方在向甲方交接竣工車輛時，應將 “結算清單”聯和維修竣工出廠合格證明一同交甲方。
5．5如甲方在車輛完工之日起5日內，沒有以書面形式向乙方提出問題，而又不在“結算清單”上簽字，則視為甲方同意接受“結算清單”中的內容。
6．結算方式
6．1本合同以人民幣結算。
6．2乙方憑下列單據與甲方直接結算：
（1）正式發票；
（2）有甲方驗收人員簽章的“結算清單”。
6．3付款。
每月30日為當月截止日期，乙方應於次月5日前將全部結算清單（並列印總報表）和汽車維修專用發票交由甲方經辦人核對後簽名，後由甲方財務部門稽核後十個工作日內辦理付款手續。
維修合同 篇7
甲方:(以下簡稱甲方)
法定代表人:
乙方:(以下簡稱乙方)
法定代表人:
普片至中門蔗區公路全長22公里，今年6月以來陰雨連綿，到處塌方中斷，特別是普龍和大底昂兩處山體滑坡長130多米，路面坍塌嚴重，連腳踏車也不能通行。為儘快修復普片至中門公路，保證甘蔗的正常拉運，經甲、乙雙方協商，達成以下協議。(親子活動安全協議書)
一、工程量及內容
1、乙方負責清除普龍和大底昂兩處山體滑坡的土石方。
2、乙方負責填平普片至中門蔗區公路22公里，清除路邊塌方，完善側溝道路維修協議書道路維修協議書。
二、工程質量及要求
1、乙方將普龍和大底昂兩處山體滑坡的土石方全部清除，保證公路寬5米，並留有護坡。
2、乙方負責維修普片至中門22公里的蔗區公路，清除路邊塌方，完善側溝，填平路面
三、工程造價
乙方在施工中的機械費、人工費、材料費等所發生的一切費用實行包乾，共計人民幣肆萬元整(￥40000.00元)。
四、付款方式
乙方施工結束，經甲、乙雙方組織驗收，工程合格後一次性付清工程款肆萬元整(￥40000.00元)。
五、安全責任
乙方施工要注意安全，在施工中所發生的一切傷亡事故甲方不承擔任何責任。
六、工程工期
x年月日至月日，共天，每提前一天獎50元，每延期一天罰款50元。
七、法律責任
本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等的法律效力，雙方必須共同遵守。協議未盡事宜必須經雙方協商解決。
甲方：(簽章)乙方：(簽章)
法定代表人：法定代表人：
x年月日x年月日
維修合同 篇8
劉家峪幼兒園維修合同
窩鋪小學（以下簡稱甲方）
袁吉水（簡稱乙方）
因劉家峪幼兒園校舍破損嚴重，需維修牆面、教室地面，經校領導班子研究決定需進行維修。為使工程順利完工簽定如下協議：
一、 工程質量
乙方必須按照甲方的施工要求進行施工，必須達到工程驗收合格。
二、 工程造價
水泥、石子、沙子、瓷磚、塗料、，調合漆合計20xx元，工時費650元，總計2700元。水電由甲方提供調解周邊關係使工程順利完工。
三、 付款方式：
工程完工後付清工程款。
四、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份簽字後生效。
甲方簽字蓋章：
乙方簽字蓋章：
20xx年10月6日
窩鋪小學打水井合同
窩鋪小學（以下簡稱甲方）
張秀旭（簡稱乙方）
因長期以來窩鋪小學師生飲水十分困難，經學校領導班子研究決定需要打井。為使工程順利完工簽定如下協議：
一、 工程質量
乙方必須按照甲方的施工要求進行施工，必須達到工程驗收合格。
二、 工程造價
打井深度為94米，每米造價110元，總計10340元。
三、 付款方式：
工程完工後付清工程款。
四、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份簽字後生效。
甲方簽字蓋章：
乙方簽字蓋章：
XX年XX月XX日
維修合同 篇9
甲方：朱志高，男，家住沙市鎮政府機關院內，聯絡電話********、辦公室********
乙方：劉作武，男，家住沙市鎮黃花村三角組村民，聯絡電話*********
一、甲方同意將沙市鎮機關院內第二棟宿舍第一單元四樓左四號室，建築面積117平方米房屋維修委託乙方。
二、維修時間**年10月國慶長假期間，（1日——7日）
三、維修要求：室內牆壁全面粉刷均平顯光亮。裝制木製地板1平米/165元。安裝廚具。安裝燈具。屋頂全面更換尺長張瓦。維修完工後各類傢俱搬遷和安放及衛生由乙方負責。
四、總計維修費65000元，分三次付清。第一次付22000元。即牆壁粉刷完成後符合甲方提出的質量要求。第二次付21000元。房內地板安裝完成後符合質量要求。第三次付22000元。全面完工後包括傢俱全面搬遷安裝好衛生好。
五、分三個階段質量驗收，發現某地方不符合質量要求，甲方要求復工做好 ，如果不能復工的地方，甲方有權在維修費扣除相應的費用。
六、合同簽訂後如果甲方反悔另選他人維修，屬甲方違約。甲方支付金1000元給乙方。合同簽訂後，如果乙方反悔不按期維修或不承接維修（因承包其它工程工程量大），影響甲方正常工作和生活，屬乙方違約，乙方支付違約金1000元給甲方。
七、本合同經甲乙雙方協商簽字後生效，合同一式三份，甲乙雙方各執一份，擔保人王福生執一份。
甲方簽名：__________
乙主簽名：__________
__________年_____月_____日