地坪漆勞務合同範本（精選7篇）
在人民愈發重視法律的社會中，很多場合都離不了合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎？以下是小編幫大家整理的地坪漆勞務合同範本（精選7篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
地坪漆勞務合同1
甲方：（僱主）
乙方：（僱員）
為確保甲方承建的__________工程順利完工，根據施工安排，甲方將僱傭乙方作為油漆工。根據《中華人民共和國合同法》、《建築法》和《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件使用法律問題的解釋》的有關規定，為確保按期完成施工任務，嚴格按要求完成施工任務的總體目標，同時也為明確甲乙雙方在施工過程中的權利、義務及經濟責任，經雙方協商，簽訂本合同，條款如下：
第一條、工程專案
1、工程名稱：_______________________________。
2、工程地點：_______________________________。
3、工程範圍和內容：_________________________________。
第二條、工程期限
勞務工程自_____年_____月_____日開始竣工，至_____年_____月_____日竣工。在施工過程中，如遇不可抗力，被迫停工可順延工期。
第三條、質量要求
甲乙雙方約定的塗料工程質量為按現行的有關質量驗收標準驗收，必須確保一次性合格，如由於塗料材料或施工質量問題，導致工程質量驗收不合格的，除乙方無條件返工處理合格外，甲方根據有關管理制度可以視情況對乙方作出處罰。
第四條、甲方支付乙方勞務費的標準、方式、時間
1、勞務費______________________________元整（_________元）/月。
2、勞務費用的支付方式：每月____號，甲方轉賬到乙方銀行賬號（開戶行：_______________________；賬號：______________________________）。
3、乙方依法應繳納的個人所得稅，甲方依法代為扣繳。
第五條、工作紀律和規章制度
1、乙方應遵守甲方的各項規章制度，服從甲方的領導、管理和指揮，按時完成工作任務，並保守甲方商業秘密。
2、乙方違反工作紀律，甲方可依據本單位規章制度，給予相應的紀律處分、經濟處罰等，直至解除本合同。
3、有下列情形之一，甲方依法或按公司規定解除乙方勞務合同的，乙方應當按照勞務合同的約定向甲方支付賠償金：
（1）乙方嚴重違反用人單位的規章制度的。
（2）乙方嚴重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的。
（3）乙方被依法追究刑事責任的。
第六條、安全施工
1、在施工中，乙方必須遵守國家和行業關於安全生產的規定，重視施工現場作業安全，制定安全措施，做好特殊工種的勞動保護工作，特殊工種必須持證上崗。乙方必須為進場工人辦理工傷保險和危險作業意外傷害保險，並承擔該費用。
2、乙方負責施工範圍內的安全事故處理及一切安全責任。乙方必須安排專員，負責施工段內的一切安全，經常檢查裝置、安全標誌的完好情況，杜絕一切安全事故的發生。
3、為了保護工程、保障施工人員和群眾的安全，在必要的地點和時間內，乙方應設定照明、安全警戒標誌和看守。同時做好勞動保護保證措施及相應工程專案要求的硬體措施，甲方不承擔任何費用。
4、乙方工作人員不得在施工現場抽菸，不能攜帶不安全物品及無關人員進入施工現場。
第七條、雙方的義務責任
甲方：
1、甲方應當依據合同約定按時支付乙方勞務費用；
2、甲方按國家和省、市有關勞動保護規定，提供符合國家安全衛生標準的勞動作業場所和必要的勞動防護用品，切實保護乙方在生產工作中的安全和健康。對從事有職業危害作業的，應當定期進行健康檢查。
3、甲方按國家和省、市有關規定，做好女員工和未成年工的特殊勞動保護工作。
乙方：
1、乙方要依據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，要全部達到合格。
2、乙方必須按甲方施工人員技術交底和按施工圖施工。
3、乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成後，必須經過驗收做出記錄，方能繼續進行下一工序的施工。
第八條、社會保險
甲乙雙方協商約定，甲方按照國家和地方有關社會保險的規定，為乙方辦理意外保險，同時甲乙雙方均按統籌地區規定的費率及時足額繳納意外保險費。
第九條、違約責任
由於乙方責任未按本合同規定的日期竣工（以竣工驗收合格日期計算），每逾期一天，應當給甲方按合同造價_____%的逾期違約金。
第十條、雙方約定的其他事項
1、乙方宣告：簽訂本合同前，本人已經閱讀了甲方釋出的日常規章制度，並願意遵守執行，若甲方此後釋出的新規章制度，一經發布或公示，乙方將認真學習並認可執行。
2、雙方確認，本條款項下的地址，為甲乙雙方書面檔案的送達地址，如因一方提供的地址不準確、或地址變更後未及時告知對方致使檔案無法送達的，則檔案退回之日視為檔案送達之日。
甲方地址：_______________________________________________。
乙方地址：_______________________________________________。
第十一條、糾紛解決方式
凡因履行本合同發生的任何爭議，雙方可協商解決，協商不成的，任何一方均可向__________________人民法院提起訴訟。
第十二條、附則
勞務合同一式_____份，甲方執_____份，乙方執_____份，具有同等法律效力。本合同自雙方簽署之日起生效。
甲方（簽章）：
單位名稱：
註冊號：
地址：
聯絡電話：
______年______月______日
乙方（簽字）：
身份證號：
家庭住址：
聯絡電話：
______年______月______日
地坪漆勞務合同2
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，為了明確甲乙雙方在施工過程中的權益、義務和責任，經雙方共同協商同意，簽訂本合同，甲乙雙方應共同遵守。
第一條：工程概況
1.1.工程地點：
1.2.施工工藝：環氧樹脂地板（詳見乙方提供的工藝說明）。
1.3.顏色：色
1.4.工程面積約： ㎡.
1.5工程單價：/㎡。
1.6工程總造價約： 元。大寫：
說明：最後結算金額以實際施工面積為準，地腳線(每米元)和畫線（每米元）按長度計算。
第二條：工程期限
2.1. 本工程總工期為天。
2.2. 本工程開工日期為 年 月 日至 年 月 日。
2.3. 如遇以下情況，工程工期相應順延。
a .因天氣原因或其它因素地面出現潮溼且甲方確認同意延期的。
b. .因甲方原因不能如期清空施工現場者。
c. 因不間斷停水停電超過8小時導致無法正常施工的。
d. 未按合同規定支付預付款影響施工進度的。
第三條：雙方責任
1.甲方責任
A. 甲方免費提供乙方施工所用水電及施工人員住宿。
B．開工前要完成地面鋪設，保證施工地面的乾燥、平整及無油汙現象。
C．乙方施工期間甲方不得安排其它工程的交叉施工（不影響乙方施工的除外）。
D．實際地面施工顏色與色樣略有偏差，以實際顏色為準，但顏色偏差嚴重影響工程整體效果的，乙方須應甲方要求承擔修復責任。
2.乙方責任
A．乙方按照雙方協議的工藝要求進行施工。
B．施工完成後，塗層表面應光滑、無分層、無底色突出。
C．施工質量在質保期內出現問題，乙方確保在24小時內給於書面答覆，並在三個工作日內完成修復，以符合工藝標準及甲方的合理要求。
第四條：工程款的支付與結算
1.合同簽訂後，甲方付乙方工程總款的％即 元。施工人員和材料進入工地後，甲方再付乙方總工程款的%，合計元。中底塗完成、上面漆之前甲方再付乙方總工程款的%即元 合同書
2.工程結束後甲方再付乙方總工程款的%即元。
3.結算方式以現金或電匯、轉賬支票均可。
第五條：違約責任
5.1.工程質保期為壹年，質保期間由乙方原因出現的質量問題由乙方負責免費維修，但由於甲方出現的人為和機械及其它原因造成的質量問題，由甲方負責。質保期滿後如需維修，乙方應收取合理費用。
5.2.甲方因未按合同規定支付預付款的，乙方每天按應付款的%收取滯納金，逾期超過十日的，乙方有權終止合同，甲方承擔總工程款%的違約金，即 元。
5.3乙方未按合同期限按時完工的，甲方每天按已付款的 %收取滯納金，逾期超過十日的，甲方有權終止合同，乙方承擔總工程款 %的違約金，即 元。
5.4乙方施工完成三天內甲方應及時驗收，經甲方認為不合格的（指顏色出現明顯色差、分層、露底、脫層），乙方應再甲方屆時給予的寬限期內修復或重做並自行承擔費用。
第六條：
本合同自簽訂之日起即產生法律效力，到保修期滿之日失效。
第七條：
本合同未盡事宜，由甲乙雙方互相協商解決，如經雙方協商未能解決，可向甲方所在地法院提起訴訟。
第八條：
本合同一式貳份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
簽約代表： 簽約代表：
簽約日期： 簽約日期：
地坪漆勞務合同3
甲方： (簡稱甲方)
乙方： (簡稱乙方)
經甲乙雙方友好協商，就__車間地坪漆施工的事宜達成如下協議：
一、工程施工內容
1、廠房地面塗裝綠色、中灰色環氧樹脂地坪漆;工程面積： ㎡,施工包工包料單價: 元/㎡。
二、乙方施工工藝、步驟及技術要求
(1)、施工工藝
水泥地坪表面預處理—塗環氧底層漆—刮環氧砂漿膩子—自幹8小時後，打磨、找補填平—找補、區域性刮塗第二層環氧砂漿膩子—自幹8小時後，打磨、找補填平—清潔吸塵—塗氧面漆第一遍—自幹8小時以上—塗氧面漆第二遍。
(2)施工步驟及技術要求：
1、施工前對地面進行前處理。對於地面的凹凸不平地面先採用水泥或環氧樹脂砂漿進行修補平整，確保施工地面的平整清潔、乾燥、無汙漬。
2、環氧滲透底漆施工：將環氧底漆配比比例進行混合配比，用攪拌機攪拌5分鐘，然後使用滾筒按要求進行均勻塗抹，塗層厚度為15ūm，使其與地面附著力達到最佳，並起到封閉微孔作用。
3、環氧砂漿層施工：待底漆乾燥約2小時後，將環氧砂漿按施工比例進行配比混合均勻，用攪拌機攪拌5分鐘，用饅刀將材料刮平，使表面平整，兩次中間塗層按此施工要求施工完畢並打磨平整,塗層厚度達到120ūm，即基底層施工完畢。
4、環氧地坪面漆施工：待中塗層乾燥8小時後，將環氧面漆按施工比例進行配對混合均勻，用攪拌器攪拌5分鐘，用滾筒塗裝(兩遍)，塗裝時發現雜質應立即除去。面漆的硬化時間約為24小時，塗層總厚度達到250ūm，即面漆塗層施工完畢。
5、工程保養期：地面施工完工後需要保養7天方可投入使用(3天后可以上人行走)。
三、乙方服務及質量承若
乙方對產品和施工質量的承諾，根據合同要求。
1、施工前：與甲方現場技術人員進行交流、溝通，詳細介紹產品的效能及配套施工方案，可為客戶選定適合的最佳產品和工藝施工提供參考，使環氧樹脂漆的塗裝工藝達到最佳理想效果，並按照甲方的要求在預定的`時間內施工完畢。
2、工程施工完畢，交付使用後，根據選用產品的使用時限規定，如發現起層、脫落等現象，乙方按照合同規定或國家相關質量法規對甲方進行經濟賠償。
3、顏色按甲方提供的樣板色彩標準進行調配施工，工程交付使用後，十年內在使用過程中如發現起層、脫落等現象，乙方負責及時修復完好。
4、我公司嚴格按照國家標準和《企業標準》組織生產，每批產品的提供均有合格的檢驗報告書及樣板，施工按塗裝工藝和安全要求進行，正常陰晴天氣在兩週內施工完畢。
四、安全防腐措施
該施工以安全第一、質量第一為前提，本公司對此施工作以下安全防範措施：
1、施工前，安全技術人員到施工現場做安全防範監督和安全技術指導。
2、施工現場工作人員必須穿戴工作服、口罩及安全手套。
3、每次上崗作業前，安全管理員對施工人員進行安全防護監督並提出和要求在施工中應該注意的安全事項。
4、甲方負責向乙方提供施工用水源、電源，乙方應注意用電用水安全。
5、施工過程中出現的一切安全責任由乙方全負責。
五、施工工期要求：至簽訂合同之日起，25日內完成全部施工專案，包括地坪衛生的打掃，(因甲方原因導致的工期延誤，工期順延)。
六、工程造價、單價及面積：
1、總施工面積：㎡
2、包工包料(開具工程發票)單價： 元/平方米。
3、工程總造價：￥
七、付款方式：
待工程完工後，甲方在3天內向乙方支付工程總額的工程款，其中扣除作為工程質保金，一年後工程無工程質量問題，一次性付清所扣除的餘款。
本合同壹式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效率力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
地坪漆勞務合同4
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商一致，同意簽訂本合同並全面履行。
第一條工程概況
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、塗裝顏色：
四、工程面積：
五、施工型別：環氧平塗地坪
六、承包方式：包工包料包驗收
七、合同單價： 元/m2
八、總造價(暫定)： (說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。)
第二條工程期限
本工程合同總工期為 天，實際開工日期由甲方提前三天通知乙方;
第三條雙方責任
一、甲方責任
1、合同簽定時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確塗裝現場規劃;開工前，保證接通電源到施工場地，並且承擔水、電費用;開工前，保證塗裝區域乾燥、無積水或塵土雜質;施工期間不安排交叉施工;施工現場需相關工程人員進行協調、安排;甲方應提供乙方材料、裝置及工具的保管區，並做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，後果由甲方負責。
2、協助未驗收的完工工程，未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。按商定的付款條款支付乙方工程款項;
3、工程完工三個工作日內組織相關單位程驗收，逾期未驗收視為合格。
二、乙方責任：
1、按照施工設計圖紙工藝施工，並保證施工材料合格;保證塗裝工程質量：塗裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規章制度，並接受甲方工程監理的監督和正確的指導;
2、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;切實做好保修工作。
第四條工程款項結算及支付
一、合同簽訂後甲方即付給乙方總工程款的%;
二、施工進度工程款按周工程量計算，甲方支付乙方周工程款的%(預付款等比例扣除);
三、工程竣工驗收合格一週內，乙方編制結算檔案至甲方，甲方在五個工作日之內稽核完畢並支付至結算款的。
四、為保證資金安全，付款方式原則上採用甲方按乙方指定銀行帳戶匯款。若需採用現金或支票結款時，經雙方議定後，可由乙方經辦人員持乙方財務簽章的“收款委託書”到甲方辦理，乙方經辦人不能提供“收款委託書”時，甲方應拒絕受理，否則，甲方將承擔由此引起的一切責任。
第五條違約責任
一、本工程以竣工驗收合格後，由於乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內應無條件保修;如由於甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用由甲方負責。
二、雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家合同法規定執行。
第六條竣工驗收及驗收標準
一、工程完工後，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規範作為驗收標準，驗收合格後，雙方填寫環氧地坪工程驗收單(附件一)，簽字生效。
二、 驗收主要依據：按照本合同的施工工藝程式進行驗收。
第七條解決合同糾紛的方式：甲、乙雙方在履行合同期間發生糾紛，雙方可透過協商或協調解決;協商或協調不成的，可向乙方所在地仲裁機關申請或向人民法院起訴。
第八條本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式肆份，雙方各執貳份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
地坪漆勞務合同5
定做方：
承攬方：
根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，為了明確雙方在合同執行中的權利義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式
1-1承攬專案名稱：
1-2承攬專案地點：
1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(加工成品)
2-1環氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準。
3、加工成品的質量要求
3-1承攬方提供規格工藝進行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
3-3地坪漆顏色根據甲方選定為：
3-4塑膠地板顏色根據甲方選定為：
4、價格及付款方式
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價元/m2
4-2工人、材料、機械、進場後定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預付款，施工完畢後定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。
5、素地標準及施工條件
5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大於2mm;
5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大於70%，環境溫度低於0度;
5-5施工前定作方向承攬提供施工圖紙，完成通水通電，工作門窗到位，水電費由定做方負擔;
5-6施工期內定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監督工作。
6、驗收標準與方法
6-1按合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。
6-2承攬方應向定做方發出驗收通知單，定做方接到驗收通知後應在三天內(逢法定節假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬專案質量在驗收中發生爭議時，可向法定質量監督機構申請檢驗，並向對方提供檢驗證明，檢驗所發生的費用則過錯方承擔。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未乾面定做方要求真趕工等)造成質量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應順延，並以書面形式確定順延期限;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-2施工中因停電，停水連續影響24小時以上，或連續間歇性停電停水三天以上者;
7-3-4定作方未近合同規定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關人員進入定作方施工現場應該遵守定作方有關制度。
8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。
9、違約責任
9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的完工質量達不到本合同第3條雙方約定的質量要求，由承攬方再負責反修並保達到合同約定的質量要求，一切費用由承攬方負責承擔。
9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協調保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由於承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。
9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業。如因特殊原因須進行交叉作業的，須與承攬方協商後進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。
9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，並償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關費用等於合同中止給承攬方造成的損失。
9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應具有相應的資質。選用符合國家質量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力
在合同規定的履行期內，由於不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明後，可免除承擔違約責任，但因採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定以外發生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發生的，定作方應當承擔並且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協商，作也補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執一份。
定作方： 承攬方：
法定代表人： 法定代表人：
授權代表： 授權代表：
開戶行： 開戶行：
帳號： 帳號：
電話： 電話：
日期： 日期：
地坪漆勞務合同6
發總包方（甲方）：
承接包方（乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》，結合本工程具體情況，本著自願、平等的原則，經雙方協商一致，簽定本合同。
第一條專案內容：
工程名稱：環氧砂漿地坪
第二條工程概括：
1、單價：環氧砂漿地坪40元/㎡（此價格含普通發票。）
2、面積以實際測量為準。
3、本工程採用包工包料形式，乙方包括主材環氧樹脂的提供與施工，施工工藝為一遍打磨，一遍底漆，一遍砂漿，一遍打磨，一遍膩子，滾塗一遍面漆。
4、漆膜顏色：綠色
第三條付款方式與期限
工程款按實際測量面積結算：完工後，甲方一次性結清工程款項。
第四條甲方代表及甲方責任
一、甲方代表
甲方委託____先生為甲方代表，按合同約定，全權負責甲方工作的實施，
二、甲方責任
1、乙方委派___先生為乙方代表，按合同約定，全面負責乙方工作的實施。
甲方責任：
1、確定地坪達到施工條件3天前，向乙方發出書面或電話進場通知；
2、正式施工前，甲乙雙方共同參加施工說明及現場技術要求交底；
3、施工前將場地物料挪開、清理。
第五條乙方代表與乙方責任
一、乙方代表
乙方委派先生為乙方代表，按合同約定，全面負責乙方工作的實施。
二、乙方責任
1、乙方在進入甲方工廠後，應遵守甲方廠區管理，簽訂《安全守則》。
2、按章按序施工，及時向甲方代表或監理單位申報驗收已完工區域，有責任維護已完工地坪。
3、乙方應充分考慮和落實有關施工安全措施，因忽視或違章操作而造成的損失，由乙方承擔責任；出現安全事故由乙方承擔責任。
4、遵守國家法律法規和工地現場施工管理規定，文明施工。
5、按要求在施工期內完成工程，若有特殊情況延遲工程交期，應與甲方協商溝通，否則延遲一天扣2%工程款。
第六條保修服務
施工完畢後12個月內，由乙方施工所引起的工程質量問題由乙方提供免費修補服務；保修期滿後，維修服務由甲乙雙方協商解決，費用另議。施工前乙方已檢視甲方施工現場並已全面清楚施工現場各因素，確保甲方現場已達到施工要求和條件
發包方（蓋章）： 承接方（蓋章）：
日期：
地坪漆勞務合同7
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商一致，同意簽訂本合同並全面履行。
第一條工程概況
1、工程名稱：閩港新城A區地下室環氧地坪施工工程
2、工程地點：湖南省耒陽市閩港新城
3、塗裝顏色：以現場樣板為準
4、工程面積：3350㎡
5、施工型別：環氧平塗地坪
6、施工工藝：①基面打磨、除塵;②滾地面接觸劑;③環氧樹脂調合石英砂刮底;④打磨除塵;⑤環氧樹脂調合膩子粉批塗;⑥環氧樹脂調合膩子粉批塗;⑦批刮面塗;⑧滾最後一道面塗
7、承包方式：該專案採取由乙方包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工、包稅金的方式進行總承包。
8、合同單價：環氧地坪40元/㎡，環氧劃線8元/m，環氧箭頭30元/個
9、總造價：合同總價暫定：150600.00(大寫：壹拾伍萬零陸佰)元整。
明細如下：
環氧地坪平塗：335040元/㎡=134000元(此部分總價包乾，結算不再調整)車位線及車行道線暫定20xx米8元/m=16000元(此部分為按實結算)。環氧箭頭暫定20個30元=600元(此部分為按實結算)
第二條工程期限
本工程必須於20xx年12月31日完工。
第三條雙方責任
一、甲方責任
1、合同簽定時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確塗裝現場規劃;
2、開工前，保證接通電源到施工場地;
3、開工前，保證塗裝區域乾燥、無積水或塵土雜質;
4、施工期間不安排交叉施工;
5、施工現場需相關工程人員進行協調、安排;
6、甲方應提供乙方材料、裝置及工具的保管區，並做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，後果由甲方負責。
二、乙方責任：
1、不得將工程轉包第三方;
2、按照合同約定的施工工藝施工，並保證施工材料合格;
3、保證塗裝工程質量：塗裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;
4、必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規章制度，並接受甲方工程監理的監督和正確的指導;
5、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。
6、做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;
7、乙方需向甲方提供材料樣品並經甲方認可，以保證乙方施工時材料、工藝與所提供樣品一致。
8、切實做好保修工作。
第四條工程款項結算及支付
1、第⑥道工序完成後,甲方即付給乙方總工程款的70%;
2、工程竣工驗收合格一週內，甲方在五個工作日之內稽核完畢並支付至結算款的97%，餘款3%一年質保期滿後一週內付清(無息)。
4、本工程禁止提現，乙方必須提供相應審批金額的建安稅發票
第五條違約責任
1、本工程保修期為12個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內，由於乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內應無條件保修;如由於甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用由甲方負責。
2、乙方必須於20xx年12月31日完成，除甲方書面許可的順延工期外，乙方未按期開工或竣工或未按進度計劃確定的各階段工期(分段工期)履行或未及時履行任何一項義務的，每逾期一日，應當承擔1000元/天的違約金。任何一項逾期達5日，甲方有權解除合同，乙方應當按本合同總金額的20%向甲方支付違約賠償金，對因此給甲方造成的損失(包括但不限於甲方應付給第三方的違約金、賠償金等)均由乙方承擔。
第六條竣工驗收及驗收標準
1、工程完工後，甲方按合同約定和國家相關的施工規範作為驗收標準，驗收合格後，雙方填寫環氧地坪工程竣工驗收單，簽字生效。
2、驗收主要依據：按照本合同的施工工藝程式進行驗收。
第七條解決合同糾紛的方式：
甲、乙雙方在履行合同期間發生糾紛，雙方可透過協商或協調解決;協商或協調不成的，可向乙方所在地仲裁機關申請或向人民法院起訴。
第八條本合同一式肆份，雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
第九條本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日