關於加工協議書模板合集八篇
在當下社會,很多情況下我們需要用到協議,簽訂簽訂協議可以使事務的結果更加完美化。一般協議是怎麼起草的呢?下面是小編收集整理的加工協議書8篇,希望能夠幫助到大家。
加工協議書 篇1
甲乙雙方根據友好協商,制定零件加工協議事項如下:
一:機床加工工時計算方式;
二、圖紙及技術資料的題供:
1).乙方按照甲方要求負責零件加工;
2)、乙方所需零件加工圖紙資料由甲方提供給乙方使用。
三、技術要求以及質量要求:
1)、乙方必須按甲方提供的圖紙及要求製造,保證零件符合要求的製件;
2)、乙方必須按照製作要求進行加工
四、製造工期:
1)、根據雙方協商,定義加工完成工期
五、交貨地點:
1)乙方根據甲方要求,送貨到廠;
六、零件加工製作費用的支付:
1) 零件合格後,開票當月結款;
七、本協議一式二份,甲乙雙各持一份,具同等法律效力。
甲方(公章): 乙方(公章): 公司名稱: 公司名稱: 法人代表: 法人代表: 甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字): 電話:電話:
傳真:傳真:
日期: 年 月 日日期: 年 月1 日
加工協議書 篇2
一 總則
1.乙方負責提供生產漁網所需的全套裝置及必須的零部件,以及擴建廠房建築安裝用的鋼材、管道和貨車(具體規格要求詳見附件一、二),全套裝置分新舊兩部分,屬於全新的,其效能是國際先進水平;屬於半舊的裝置,其主要零部件需全部換新,並經過全面檢修,其效能與同類型號全新的裝置一樣,裝置及零部件價款是優惠價格。
全套裝置的生產能力必須達到年產漁網500噸以上,機械效能的正常運轉由乙方負責確保,在裝置投產後1年6個月內,如發生機械故障或非因操作錯誤而造成的損壞,乙方應負責派出工程技術人員進行修理和免費提供零配件,由此產生的停工停產所造成的損失,由乙方負責補償,一年半後發生機械故障,查明原因,雙方友好協商解決。
協議簽訂後,乙方應著手按上述要求進行籌備,甲方將派員到乙方工廠參觀裝置情況、裝置效能,以運抵___工廠進行驗收為準。機械的專利和技術資料由乙方免費提供。
2.乙方負責提供足夠46臺編網機為中心的全套裝置所需的原料和輔料(包括染料和樹脂)寄存甲方,委託加工,並保證按月均衡供應。
3.甲方負責提供相應的廠房、水電、勞動力及包裝物料(包裝物料費用由甲方向乙方結算),並負責按照乙方要求的規格、數量和質量進行加工漁網,收取加工費,產品全部交由乙方銷售。
4.雙方同意,裝置價款和加工費均以日元結算。
二 加工數量和加工費
乙方保證每年提供漁網加工數量在500噸以上,每年加工費收入不低於2.4億日元,甲方保證每年提供加工上述500噸以上或相當於加工收入2.4億日元以上漁網的生產力。從全套裝置正常運轉時起四個月做為試產和工人培訓期,在此期間內的加工費,以雙方同意暫定的產品方案中的加工價為基礎,第一個月提高60%,第二月提高40%,第三個月提高25%,第四個月提高10%。上述增加的加工費由乙方負擔。
試產培訓期滿後,應根據不同規格與生產的實際情況,參照雙方初步議定的產品方案和加工價(詳見附件三,漁網加工費一覽表),雙方另行議定加工費,以後半年議定一次。調整幅度以不超過10%為限。
三 付款辦法
1.裝置、零配件和擴建廠房安裝所需的鋼材、管道及貨車的價款為:CMT汕頭6.09152億日元(此數為原價扣除合作減價數36.037萬日元,具體規格詳見附件一、二)。價款支付方式由甲方透過廣州中國銀行信用擔保,在甲方每次收取的加工費中提取60%分期償還,直至償完為止,上述價款的銀行利息由甲方負擔,年利率為7.60%,利息以最後一批裝置的裝船提單日期起算。
2.加工費的支付由乙方在第一批漁網裝運前15天將不可撤銷的即期迴圈信用證開到甲方。
3.加工費憑汕頭裝船提單結匯。
四 運、保費
乙方承擔原料、輔料運抵汕頭的運費、保險費;甲方負責將製成品運抵香港或日本,運保費由乙方承擔。裝置、原輔料、半成品及成品存放汕頭期間的保險費由甲方負責。
五 交貨期
為使甲方正常生產,乙方須在甲方儲備兩個月的原、輔材料,正常生產所需的原輔料,以甲方實際驗收的數量為準。為使供料正常,甲方須把每月收到的、使用的以及月底庫存的數量,在第二個月初通知乙方,為使乙方業務正常開展,甲方在收到乙方提供原輔料之日起一個月內按時、按質、按量將產品發運給乙方。若在執行中發生問題,由雙方友好協商解決。
承攬人在任何情況下均不得留置完成的工作成果。
六 次品處理和損耗率
產品損耗率和次品率雙方應努力降低,尼龍復絲暫定為5%,尼龍單絲的損耗率,經試產期實踐後,雙方另行協商確定。
試產期滿後,若甲方因操作上的錯誤,次品和損耗超過合理的幅度,其超過部分由甲方負責賠償乙方的損失;若因原料質量不合要求造成次品過多,其損失由乙方承擔。
試機所需的原輔料由乙方負擔。
七 技術交流
裝置運抵汕頭工廠後,乙方需派出工程技術人員負責安裝機器,調整機械和試機開動,直至機器正常運轉,達到產品合格為止。上述工程技術人員在華費用由乙方負擔。對乙方提供有關生產上和技術上的秘密,甲方負責保守秘密。
甲乙方同意正式投產後,乙方派出技術工程人員駐廠進行技術上、生產管理上和品質檢驗上的指導,具體辦法雙方另行商定。乙方同意甲方在必要時派出工程技術人員到乙方進行技術交流。
八 協議期限
本協議有效期為___年,在協議有效期內,甲乙雙方不跟第三者達成同樣的或類似的協議。協議期滿後,若乙方提出要求,經雙方同意可延長___年。乙方提出願意與甲方長期合作,甲方表示讚賞,並希望乙方儘早提出建議書,以利進一步洽談。
本協議正本四份、甲乙雙方及見證單位各存一份,以中文為準。
甲方:______ 乙方:________
中國___漁網線廠 日本國_____制網株式會社
中國輕工業品
進出口總公司:_____ 日本國_____產業株式會社 甲方:(短毛車間)
乙方:(裝置部)
訂立裝置大中修合同,經雙方協議,達成下列條款.
甲方要求
1,裝置大中修由裝置部負責,在安排檢修計劃時,並規定交接日期,履行交接手續(按規程接車),確保生產正常進行.
2,裝置部在大修中規定試運轉期內,造成檢修返工,一切費用應由裝置部負責.
3,計劃改變,車間提出檢修計劃,裝置部應予以協作.
4,裝置部檢修完畢,做到廢舊機件分類,集中指定地點並清理場地衛生.
5,裝置部檢修計劃有變動,應提前三天通知車間,否則應負經濟責任.
6,在生產過程中,造成非計劃停臺或不到檢修週期造成裝置故障(經分析原因確定責任實屬裝置部)應負責直接損失的賠償責任.
乙方要求
1,維護保養和注油短毛車間負責,明確檢修界限,搞好協作,共同為生產服務.
2,裝置檢修計劃如有變動,應提前三天通知裝置部,否則應負經濟責任.
3,按規程交付檢修裝置,車間應說明裝置運轉,缺欠情況,並保持機件完整,衛生良好(特別要清除油汙).
4,凡因維護保養注油操作不當,造成裝置故障(經分析原因,責任實屬車間)應負經濟責任.保養力量不足,可提出保全協作搶修.雙方損失均按直接損失價值相互賠償. 委託方:_____紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____電鍍廠(乙方)
加工協議書 篇3
甲 方:________________________簽訂地點:_______________
乙 方:_______________ 日 期:_______________
甲方為乙方提供加工業務, 雙方在平等互利前提下,經友好協商達成以下條款:
一、訂單有關事項如下:
(一)品名、規格、單價:
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│序號│品名│規格│單價│數量│備註│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1 ││││││
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2 ││││││
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3 ││││││
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4 ││││││
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│5 ││││││
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│6 ││││││
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
(二)加工數量:每次訂單量衛生巾不少於____萬片,護墊不少於____萬片。
(三)加工量與訂貨量可能有一定偏差,+/-____片據實結算。
二、包裝方式:根據乙方要求確定。
三、付款方式:每次訂貨前預付50%訂金,餘款於提貨前付清。
四、運輸方式:運費需方承擔。
五、質量驗收:除以供方所提供的資料外,按中國一次性婦女衛生巾指標作準。質量問題可在發貨當日起15天內提出,逾期不予受理。
六、本協議雙方簽字蓋章即生效,執行過程中出現異議,雙方應友好協商解決,協商不成則按《合同法》有關規定執行。
甲方:乙方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
代表: 代表:
(蓋章) (蓋章)
簽字日期:年月日簽字日期:年月日
加工協議書 篇4
甲方(建設單位):
乙方(施工單位):
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及《建築工程質量監督條例》等有關規定,結合本工程具體情況,雙方訂立以下合同,共同遵守:
一、工程概況:
1、工程內容:不鏽鋼樓梯扶手,規格
2、 略;
3、工程造價:________元/米,施工面積約________米,約合人民幣 萬元(以實際竣工驗收數量為準);
4、付款方式:合同簽訂生效後,甲方付____%的預付材料款,材料款到帳後開始施工,工程安裝到_______%後,撥付安裝工程總價款的 _______%,工程安裝完畢驗收合格後,餘款一次性付清。
二、合同工期:
從撥款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客觀原因引起的延期開工,中途停工和窩工,經甲方認證後,工期順延。
三、甲方責任:
1、如期辦理撥款結算;
2、指派專人為甲方工地代表,對工程進度質量及合同履行情況 進行監督、檢查和簽證。解決在施工中應由甲方解決的問題。
四、乙方責任:
1、保證質量,保證工程如期竣工。保修期為一年,一年內出現
質量問題,保修保換,人為造成損壞,由甲方承擔;
2、工程完工後,負責清理自己施工中造成的垃圾衛生;
3、指派專人為乙方工地代表,負責施工現場的管理與聯絡工作, 參加工程驗收;
4、乙方不得無故順延工期,每拖延一天罰款________元。工程質 量不符合規定的負責無償維修及返工。
五 、質 量 驗 收 :
以甲方設計說明和國家頒佈的施工驗收規範質量評定標準為依據,達到合格標準。
六、在加工、安裝、付款事項中出現問題,甲、乙雙方發生糾紛時, 雙方協商解決,協商不成的,依法_____________________________ 法院起訴。
七 、合 同 一 式 兩 份 ,甲、乙 雙 方 各 執 壹 份。本 合 同 經 甲、乙 雙 方 籤 字蓋章後生效,合同條款全部履行完畢,合同自行失效。
八、備註
甲方(單位蓋章): 乙方(單位蓋章):
甲方代表簽字: 乙方代表簽字:
年 月 日
加工協議書 篇5
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。
一、乙方委託甲方在河南省種子管理站東郊試驗站種子加工廠代加工小麥、玉米、蔬菜等作物種子。
二、加工費用:使用清雪?包衣—自動計量包裝全套加工流程加工,玉米元/公斤,使用自動計量包裝流程加工,玉米元/公斤,加工其它作物種子價格由雙方臨時協商確定。
三、在甲方種子加工廠加工種子發生的裝卸費、水電費、人員工資、裝置折舊費、維修保養費及短期倉儲費(一週內)由甲方負擔。如種子貯存期超出一週,費用按倉貯收費標準另計。
四、乙方種子加工所需種衣劑、包裝袋等均由乙方負擔。如種衣劑由甲方提供,其費用另計。種子加工的廢種子和下腳料由乙方自行處理。
五、種子加工質量保證:甲方種子加工廠是採用國外及國內先進主機建成的,生產率高,加工質量好,計量範圍廣。其工藝流程為四層篩風篩雪?比重雪?包衣 —計量包裝(範圍0。1—50kg)。乙方提供的種子原始淨度≥95%時,甲方保證種子加工的淨度、計量精度、獲選率(種子損失率)、破碎率、種衣牢固度、包衣合格率等符合國家行業和地方有關標準。乙方提供的種子需包衣時,應提供質量合格、成膜性好,使種子包衣後能夠連續進行自動計量包裝的種衣劑。
六、裝置加工能力4t/h,每天加工小麥、玉米能力3—6萬公斤,如乙方需分裝5kg以下小包裝種子時,加工能力每天3萬公斤左右。
七、種子加工前,乙方應提供甲方種子質量檢驗單。純度、發芽率、水分等指標達到國家標準,甲方方可進行代加工。
八、代加工數量:小麥、玉米:乙方應保證年種子加工量不低於50萬公斤,每個品種加工數量不低於5萬公斤。
九、合同期限:雙方本互惠互利、長期合作的原則,合同期限2年,自簽訂之日起計算。
十、訂金:合同生效10日內,乙方應預付甲方代加工定金萬元。
十一、代加費用結算:每批種子加工後,乙方對種子加工質量進行檢驗,質量達到國家有關標準和合同規定要求,乙方應在提貨前將全部加工費支付甲方。
十二、本合同未盡事宜,雙方隨時協商修訂。
十三、本合同自簽訂之日起生效,一式四份,每方各執兩份。
甲方: 乙方:
簽字:簽字:
年月日年月日
加工協議書 篇6
甲方:_________
乙方:_________公司(香港)
雙方在遵守中華人民中和國政策、法律和特區有關規定的前提下,本著平等互利的原則,就來料加工各款_________業務進行了充分協商,一致達成了如下合同條款:
一、雙方責任
1.甲方責任:
(1)提供有上蓋之廠房_________棟_________層_________平方米,無上蓋場地_________平方米,工廠管理人員_________名,生產工人首期_________名、開業後十二個月增至_________名,(禁止僱傭不滿十六歲的童工),如當地勞力缺乏,可到外地僱請,但須經_________市有關部門批准,在合同期內代乙方加工生產上述產品,加工成品後交回乙方復出香港。
(2)提供現有水、電裝置供加工生產之用,如需要安裝水、電設施,其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務和管理,不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經營。
2.乙方責任:
(1)不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的裝置材料(詳見清單),分多批運抵甲方工廠,裝置總值月_________萬港元。
(2)不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數量、規格在合同中訂明。
(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,乙方有權向甲方提出調換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
二、加工數量
第一年加工上述產品,加工費約_________萬港元,從第二年開始的產量,應在前一年的基礎上有所增加,具體數量應在生產合同中訂明。
三、作價原則和工繳費
1.試產(培訓)期為二個月,在試產期內,工人每人每月工繳費暫定為_________港元,(每月工作二十五天半,每天八小時)。
2.試產期滿後,採取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價,並在生產加工合同中訂明(為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低於550港元)。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過三個小時。
3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。
4.每月由乙方支付_________港元給甲方,作為工廠管理費。
四、損耗費
1.試產期內的消耗率,實報實銷。
2.試產期內的消耗率,由雙方商定,並在生產合同中訂明。
五、來料和交貨期
1.乙方按生產合同規定的加工期,按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產,乙方必須在每批產品開始加工前七天,將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外,乙方來料不足,造成甲方工廠每月生產不足二十天半,停工天數累計不得超過四天,否則,乙方應按在廠工人以停工天數計,每人每天補助生活費十五元港元,支付給甲方工廠。
2.為使乙方能開展正常的業務活動,甲方工人應按雙方協定的交貨期,按時、按質、按量交貨給乙方。如非人力不可抗拒原因,甲方不按時、按質、按量交貨,造成乙方的經濟損失,甲方應負賠償之責任,賠償數額可在具體合同中訂明。
3.由乙方提供的機械、通風、照明等裝置及原輔材料、包裝物料,在甲方工廠由雙方進行交收登記,建立賬冊。甲方工廠加工後的成品,在甲方工廠經乙方驗收起運後,甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。
六、結匯形式
工繳費及工人管理費每月結算一次,以d/p即期結匯或支票方式結匯,由甲方工廠會同_________市_________區對外經濟貿易公司開具發票後,透過_________銀行_________分行向乙方在香港開戶的銀行(______銀行、賬號______)辦理。乙方超過五天仍未付款給甲方,則按逾期天數,以當時香港銀
加工協議書 篇7
定 做 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________ 法定代表人:____________ 職務:____________
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________ 法定代表人:____________ 職務:____________
定做方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一 合同組成及內容
1.1 本合同規範由定做方委託承攬方承攬加工後,將全數加工製成品交付定做方之一切相關法律行為。
1.2 原物料、包材、加工製成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經承攬方確認之定做方採購單、發票或其它書面約定所列,並作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二 加工成品
編號:
名稱:
規格:
單位:
數量:
備註:
三 加工成品質量要求
3.1 按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,經檢驗,定做方有權拒收任何低於該樣品質量標準的產品。
3.2 承攬方需為每單件產品提供產品合格證。
四 訂單確認
4.1 定做方委託承攬方開發加工的新產品首次訂貨量每個單品不得少於____套,再次訂貨量每個單品不得少於_____套。
4.2 定做方以訂貨單形式將訂貨資訊傳真給承攬方。
4.3 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單????指單品訂購數量_____套以上,特殊產品????指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品????指定做方提供實樣或圖紙需要承攬方新開發模具的產品以承攬方確認的交貨期為準。
4.4 定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.5 定做方傳真給承攬方訂單經確認後,與本合同具有同等的法律效力。
五 訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1 定做方所委託承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內,定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款,餘下____%在承攬方發貨前____天內付清給承攬方,承攬方收齊貨款____天內發貨。
5.2 產品包裝要求:
六 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
6.1 (用定做方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
6.2 (用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時,定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
6.3 交(提)原材料等物品日期計算,參照本合同規定執行。
七 技術資料、圖紙提供辦法
7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定做方;定做方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
7.2 定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
八 價款
合同總價款___________
九 驗收標準和方法
9.1 按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2 承攬方需提供每款新產品的檢測報告。
9.3 每批產品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
9.4 定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的'技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或專案,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
9.5當事人雙方對委託的定做物和專案質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
十 交貨的時間和地點
10.1交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。
10.2交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
十一包裝、運輸及費用
11.1 發貨方應確保其供料或加工製成品包裝牢固,並保障運輸過程安全。
11.2 發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委託承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工製成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
十二 加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報,但因承攬方向定做方提供資料性檔案與實際進口料件不符(包括但不限於重量、品名規格、數量、原產地等),導致定做方在料件進口報關或加工製成品出口報關時產生一切支出費用損失,由承攬方全數承擔。
十三 保密條款
13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置於承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2 承攬方未經定做方書面同意,不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷於承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3 未經定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4 定做方不得將承攬方所報產品價格洩漏給任何第三方。
13.5承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密資訊嚴格保密,所有的(包括但不限於)資料、製圖、原料、規格、手冊、檔案、樣品、模具、產品和其他資訊。即使定做方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述資訊。
13.6 承攬方同意根據國家規定的技術採用技術措施保護存在計算機中的資料,以避免任何第三方從外部輕易地得到上述資料,或未經授權的承攬方員工或沒有資格的員工使用上述資料。另外,承攬方同意需要上述資料的員工按照程式獲得上述資料。
13.7雙方同意定做方提供的包括工業秘密和技術秘密的檔案均在上述義務的範圍內。
13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和檔案時,承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關係,但承攬方也無權保留。當根據承攬方的檔案澆鑄、再製造、抽選等樣品或其複製品時承攬方同意將上述物品與原始檔案一起返還給定做方。
13.9上述所有的(包括但不限於)資料、製圖、原料、規格、手冊、檔案、樣品、模具、產品和其他資訊,承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產品時使用。
13.10 應非常小心地對待專門為生產所傳送的樣品,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單後,上述樣品應無需要求立即返還給定做方。
13.11承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和檔案或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用於給任何第三方或其本身的市場生產製造。
13.12在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產,未經允許,承攬方不得使用。
13.13定做方同意另外用書面宣告來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四 違約責任
14.1 未按合同規定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2 交付定做物或完成工作的數量少於合同規定,定做方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3 未按合同規包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.4 逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5 未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
14.6 不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
加工協議書 篇8
加承合()字第號
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬協議條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或專案
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協議,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬協議條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協議,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬協議條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本協議執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向協議管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本協議一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協議有效期限:從雙方簽章之 日起到________年________月________日止。
十二、本協議簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日